【推薦】加工承攬合同
在不斷進步的社會中，很多場合都離不了合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的加工承攬合同，希望能夠幫助到大家。
加工承攬合同1
甲方：
乙方：
加工_______，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的.樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期：
__年____月____日起至__年____月____日止。本合同期滿后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
xx年xx月xx日
加工承攬合同2
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1。（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3。交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3。定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1。按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1。交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2。交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的'幅度）違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：
1。向仲裁機關申請仲裁；
2。向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
加工承攬合同3
合同編號：_________
發包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：高_________年月日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、�、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
�、佟⒁曳綄χ谱鞯臅苓M行安裝；
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的.，甲方按該書架價值扣除％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
�、佟⒓住⒁译p方簽訂的合同生效后5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。
�、�、乙方交貨后5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
�、�、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。
④、剩余的合同標的額0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
�、�、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；
�、凇⒓追轿窗春贤幎〞r限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
�、�、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
�、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
�、佟⒈竞贤皇剿姆荩�、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、凇⒑贤瑘绦羞^程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方（全稱）（蓋章）承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人法定代表人_________
委托代理人委托代理人_________
經辦人：
單位地址：
開戶銀行：
賬號：
電話：
傳真：
_________編碼：_________
經辦人：_________
單位地址：_________
開戶銀行：_________
賬號：_________
電話：_________
傳真：__________
________編碼：_________
_______年_______月_______日
加工承攬合同4
甲方：_______________________
乙方：_______________________
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：
甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條：
質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：
1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
�。�1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
（2）合格模具定義：
�、倌＞弑仨毞辖浖追酱_認后的模具結構圖；
�、谀＞弑仨毶a出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法（標準）：
�、侔醇追降膱D紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：
原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：
交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：
本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條：
技術資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條：
質量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的.形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條：
其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條：
雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：
合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：
本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：
本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
乙方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
加工承攬合同5
地址：______
電話：______傳真：______
容器類委托加工承攬合同NO：______
委托方：_____公司簽訂地點：______
受托方：______簽訂時間：______
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的'文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：________ 公司受托方：______
法人代表：______ 法人代表：______
委托代表：______ 委托代表：______
傳真：______ 傳真：______
電話：______ 電話：______
開戶銀行：______ 開戶銀行：______
帳號：______ 帳號：______
地址：______ 地址：______
加工承攬合同6
訂立合同雙方：
承攬方：_________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工木門油漆，經雙方充分協商特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工產品：
品名、規格、單位、數量等見清單
第二條加工成品質量要求：按定作方的工藝要求制作，（門厚45mm），加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。
第三條技術資料，樣塊提供辦法：
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的樣塊或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應及時回復，提出修改意見。2，承攬方對于承攬的工作，定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
第四條合同總價為小寫￥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付￥40500.00，大寫肆萬零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒有質量問題，驗收合格后支付余款￥2190.00，大寫貳仟壹佰玖拾元整！
附：產品明細表
產品及價目明細表
名稱
單位
數量
單價
總額
備注
子母門和對開門
套
40
480
19200
單開門
套
81
290
23490
合計
42690
第五條驗收標準和方法：
按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第六條提貨的時間和地點：
提定作物期限應當20xx年4月16日提貨，按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，提定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第七條包裝要求：里面用保護膜包裝，外面用紙皮包裝！
第八條違約責任：
1、未按合同規定的.質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金，為總金額的5％；
5、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
本合同自20xx年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
_____年_______月______日簽訂
加工承攬合同7
定作方：
合同編號：
簽訂地點：
承攬方：
簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱型號面料顏色單位數量單價總金額交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料質量數量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數量到位按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的'包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方：
代表人：
時 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時 間 ：
加工承攬合同8
訂立合同雙方：
定作方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
甲方委托乙方加工生產家具產品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條產品的名稱、品種、規格：（詳見附件1）
第二條產品技術、質量要求：產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等，按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業相關規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm；嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質密度為，環保等級為
。
第三條交貨時間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時間順延）
第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點：
交貨時間：合同生效后
日交貨（或交貨時間詳見附件）。
第五條付款方式：
1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____
��；
2.預付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內，先預付總金額的_____%；即_____元；
3.白坯產品完工后，付至合同總金額_____%，計：
萬元作為合同進度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____，計：
5.安裝完畢后經業主方驗收合格后付至合同總金額_____，計：
質保金_____，質保期_____年。
6.門邊線條25元/米，按實際收貨結算。付款方式：滿5萬結一次。
第六條驗收：
1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場進行驗收，并將結果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時收貨，乙方可適當收取一定的保管費用。
2.如有質量問題，由乙方負責維修或更換，直至甲方驗收合格為止；
3.如逾期驗收則視為質量合格（注：安裝完畢七日內驗收）。
4.如乙方生產的'產品不符合要求，甲方有權終止合同。
第七條特別條款：
1.貨物運輸由_____方負責，運費由方承擔；搬運費由_____方承擔，產品安裝由方負責；
2.甲方未按期支付進度款、（交）提貨期限順延；
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應為乙方提供適合安裝作業的現場、供電、清潔環境、運貨通道。安裝期間，甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現場安裝作業時，所造成的安全事故由乙方全部承擔。
第八條違約責任
1.乙方違約，則雙倍返還預付款；
2.甲方違，則不退還預付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款，乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品，直至甲方支付應付所有貨款為止；
3.乙方不能按時交貨，按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔違約金。
4.若因乙方質量問題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔。
第九條法律效力：
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；
3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決，如協商不能解決時，則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發票。
甲方：乙方：成都市文春木業有限公司
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
開戶行：開戶行：
賬號：賬號：
電話：電話：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
加工承攬合同9
訂立條約兩邊：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方托付承攬方加工________________,經兩邊充沛商議,特訂立本條約,以便配合遵照。
第一條加工制品：
品
名規
格單
位數
量備
注
第二條加工制品品質請求：
加工定作物品,需求封存樣品的,應該由兩邊代表背后封簽,并妥為保管,作為驗收的根據
第三條原材料的供應設施及規格,數目,品質：
�。�,用承攬方質料實現事情的,承攬方必需按照條約劃定原材料,并接收定作方檢討。承攬方瞞哄原材料的缺點或許應用不符合條約劃定的原材料而影響定作物的品質時,定作方有權請求重作,修繕,縮小價款或退貨。
２,用定作方原材料實現事情的,條約應該明確劃定原材料的損耗定額。定作方應按條約劃定的時候,數目,品質,規格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按條約劃定實時檢討,不符合請求的,應立即關照定作方更調或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得私自改換,對修繕的物品不得掉包零部件。
�。�,原材料等物品交（提）日期計較,參照第七條劃定施行。
第四條手藝材料,圖紙供應設施：
１,承攬方在按照定作方的請求舉行事情時期,發明供應的圖紙或手藝請求不合理,應該實時關照定作方；定作方應當在劃定的時間內答復,提出修正看法。承攬方在劃定的時間內未失掉回覆,有權休止事情,并實時關照定作方,是以造成的喪失,由定作方補償。
�。�,承攬方關于承攬的事情,假如定作方請求失密,應該嚴峻遵照,未經定作方許可不得留存手藝材料和復制品。
�。�,定作方應該按劃定日期供應手藝材料,圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金,根據國度或主管部分的劃定施行,沒有劃定的由當事人兩邊約定。
第六條驗收規范和要領：
１,根據條約劃定的品質請求,圖紙和樣品作為驗收規范。
�。玻ㄗ鞣綉摪礂l約劃定的刻日驗收承攬方所實現的事情。驗收前承攬方應該向定作方提交必須的手藝材料和無關品質證實。對短時間檢討難以發明品質缺點的定作物或項目,應該由兩邊商議,在條約中劃定保障刻日。保障期限內產生題目,除定作方應用或保存欠妥等原于是造成品質題目的之外,由承攬方擔任修復或退換。
３,當事人兩邊對承攬的定作物和項目品質在檢討中產生爭議時,可由法定品質監視檢討機構供應檢討證實。
第七條交（提）貨的時候和地址：
�。�,交（提）定作物刻日應該根據條約劃定執行。任何一方請求提早或延期交（提）定作物,應當在事前與對方殺青和談,并按和談施行。
２,交（提）定作物日期的計較：承攬方自備運輸對象送交定作物的,以定作方接受的戳記日期為準；托付運輸部分運輸的,以發運定作物時承運部分簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方關照的提取日期為準,但承攬方在收回提取定作物的關照中,必需留給定作方以需要的途中時候；兩邊還有商定的.,按商定的要領計較。
第八條包裝請求及用度擔負：____________________________________________________
第九條運輸設施及用度擔負：____________________________________________________
第十條結算體式格局及刻日：____________________________________________________
第十一條其余：
如：
１．依據國度無關劃定,定作方可向承攬方托付定金。定金數額由兩邊商議肯定。定作方不執行條約的,無權要求返還定金。承攬方不執行條約的,應該雙倍返還定金。
�。玻罁䥽葻o關劃定,經當事人兩邊商定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不執行條約的,除負擔守約義務外,必需如數返還預付款。定作方不執行條約的,能夠把預付款抵作守約金和賠償金；有余款的能夠要求返還。等等。
第十二條承攬方的守約義務：
一,未按條約劃定的品質托付定作物或實現事情,定作方批準應用的,應該按質講價；不同意應用的,應該擔任修整或更調,并負擔過期托付的義務；經由修整或更調后,仍不吻合條約劃定的,定作方有權拒收,由此造成的喪失由承攬方補償。
二,托付定作物或實現事情的數目少于條約劃定,定作方依然需求的,應該照數補齊,補交部份按過期托付處置；少交部份定作方再也不需求的,有權解除條約,是以造成的喪失由承攬方補償。
三,未按條約劃定包裝定作物,需返修或從新包裝的,應該擔任返修或從新包裝,并負擔因此而領取的用度。定作方不請求返修或從新包裝而請求補償喪失的,承攬方應該償付定作方該不合格包裝物低于及格包裝物的代價部份。因包裝不符條約劃定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方補償喪失。
四,過期托付定作物,應該向定作方償付違約金________元；（條約中無詳細劃定的,應該對比國民銀行無關延期付款的劃定,按過期托付部份的價款總額計較,向定作方償付違約金）以酬金計較的,每過期一天,按過期托付部份的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方批準,提早托付定作物,定作方有權拒收。
五,不克不及托付定作物或不克不及實現事情的,應該償付不克不及托付定作物或不克不及實現事情部份價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六,異地托付的定作物不符合條約劃定,暫由定作方代保存時,應該償付定作方實踐領取的保存,保養費。
七,實施代運或送貨的定作物,錯發抵達地址或接受單元（人）,除按條約劃定擔任運到指定地址或接受單元（人）外,并負擔是以多付的運雜費和過期托付定作物的義務。
八,因為保存不善以致定作方供應的原材料、設置裝備擺設、包裝物及別的物品毀損、滅失的、應該償付定作方是以造成的喪失。
九,未按條約劃定的設施和刻日對定作方供應的原材料舉行檢討,或經檢討發明原材料不符合請求而未按條約劃定的刻日關照定作方更調,補齊的,由承攬方對事情品質,數目負擔義務。
十,私自更調定作方供應的原材料或修繕物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應補償定作方是以造成的喪失。如定作方請求重作或從新修繕,應該按定作方請求辦理,并負擔過期托付的義務。
第十三條定作方的守約義務：
一,半途變更定作物的數目、規格、品質或設想等,應該補償承攬方是以造成的喪失。
二,半途廢除條約,屬承攬方供應原材料的,償付承攬方的未執行部份價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方供應原材料的,償付承攬方以未執行部份酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三,未按條約劃定的時候和請求向承攬方供應原材料、手藝材料、包裝物等或未完成需要的輔佐工作和預備事情,承攬方有權解除條約,定作方應該補償承攬方因此而造成的喪失；承攬方不要求解除條約的,除托付定作物的日期得以順延外,定作方應該償付承攬方歇工待料的喪失。
四,跨越條約劃定刻日支付定作物的,除按本條第五款劃定償付違約金外,還應該負擔承攬方實踐領取的保存、保養費。定作方跨越支付刻日六個月不支付定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除待遇、保存、保養費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于待遇、保存、頤養費時,定作方還應賠償缺乏部份；如定作物不克不及變賣,應該補償承攬方的喪失。
五,跨越條約劃定日期付款,應該對比國民銀行無關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計較的,每過期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無端謝絕接受定作物,應該補償承攬方是以造成的喪失及運輸部分的罰款。
七,變換托付定作物地址或接受單元（人）,負擔因此而多付出的用度。
第十四條弗成抗力：在條約劃定的執行期限內,因為弗成抗力以致定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在獲得正當證明后,可免予負擔守約義務,但應該采用踴躍步伐,盡可能縮小喪失,如在條約劃定的執行刻日之外產生的,不得罷黜義務；在定作方拖延接收或無端拒收時期產生應該負擔義務補償承攬方由此造成喪失。
第十五膠葛處置：加工承攬條約產生膠葛時,當事人兩邊商議解決商議不成時任何一方可向條約治理構造請求調處,仲裁能夠間接向人民法院告狀。
本合同見效條約執行終了生效。本合同施行時期兩邊不得隨便變換和解除條約條約若有未盡事宜,應由兩邊配合商議,作出增補劃定增補劃定與本合同擁有一致效能。
本合同本來一式二份,定作方和承攬方各執一條約正本一式____份,交_______（如經簽證或公證,則應送簽證構造或公證構造）各留存一份蓋�。�
甲方：
乙方：
日期：
加工承攬合同10
定作方：合同編號：
簽訂地點：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質量
數量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的.7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
加工承攬合同11
原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮__________村__________街__________號，系__________市__________汽車車身修理店業主。
被告：_________________市__________貿易有限公司法定代表人：_________________王__________
住所地：_________________市__________鎮__________路請求事項：_________________
1依法判決被告向原先支付車廂款計人民幣64171元。
2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標準向原告支付逾期付款滯納金(暫計至___年___月___日)計人民幣9587.15元;
3本案所有訴訟費用由被告承擔。事實和理由：_________________
原告與被告經常有業務往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經原告多次催收，被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計人民幣64171元。后來，原告多次繼續向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。綜上所述，原告認為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關系。原告已經如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應及時依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴重損害了原告的合法權益。為了維護原告的`合法權益。根據我國有關法律的相關規定，特向法院提起訴訟，請求法院依法判決。
此致
__________市人民法院
具狀人：_________________
_____年____月____日
加工承攬合同12
發包方：____________
承包方：____________
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣________元）計取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：高20xx*寬900*深450mm材質：優質冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側板1.2mm，隔板1.0mm結構：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調，堅固耐用，性能優良，可存放大量書籍不變形焊接采用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接，確保工件的焊接強度及焊接平整光滑；
4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑，對人體及周圍環境不產生危害，無毒、無副作用，使用時無異味。
第四條：驗收標準和方法
①乙方將書架樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。
�、诩追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條：交貨時間和地點及包裝運輸要求
�、俳回洉r間：乙方必須保證在20xx年月日前全部交貨。
�、诮回浀攸c：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、郯b運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
①乙方對制作的書架進行安裝；
�、诮浺曳桨惭b的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
�、垡曳匠兄Z為甲方制作的書架因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
�、谝曳浇回浐�15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
�、垡曳桨雌诎惭b完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
�、苁Ｓ嗟暮贤瑯说念~10%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
�、偌追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2%的`違約金；
�、诩追轿窗春贤幎〞r限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付1%的違約金。
第九條：乙方違約責任
�、僖曳轿窗醇追降馁|量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；
②乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
�、垡曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、僖蚵男斜竞贤l生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
�、谝蚵男斜竞贤l生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
�、俦竞贤皇剿姆荩�、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、诤贤瑘绦羞^程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方：____________（蓋章）
法定代表人：____________
承包方：____________（蓋章）
法定代表人：____________
____年____月____日
加工承攬合同13
定作方（甲方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方（乙方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期：____________________
經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑒定本加工承攬合同，并嚴肅地履行。
品名：________
規格：________
單位：________
數量：________
加工費：________
單價：________
金額：________
定作方供應原材料：：________
原材料品名：________
規格：________
單位：________
數量：________
日期：________
成品單位耗用量：________
1．技術資料、圖紙提供辦法：_______________________
2．產品檢驗標準和方法：_____________________
3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________
4．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________
5．本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。
定作方（甲方）：_______________
承攬方（乙方）：_______________
簽訂日期：________年________月________日
加工承攬合同14
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的.損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業所
帳號：
乙方：××縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行
帳號：
年月日
加工承攬合同15
承攬方：____________________________________
法定代表人：____________職務：____________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
定作方：____________________________________
法定代表人：____________職務：____________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的'提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________承攬方：________________________
代表人：________________________代表人：________________________
____年____月____日
____年____月____日
【加工承攬合同】相關文章：
加工承攬合同11-26
加工承攬合同11-16
加工承攬合同11-21
承攬加工合同09-10
加工承攬合同12-10
承攬加工合同08-21
模板加工承攬合同05-30
承攬加工合同（精品）07-07
加工承攬合同【熱門】11-26
【推薦】加工承攬合同11-26