土方施工合同
隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編整理的土方施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
土方施工合同1
甲方：_________________
乙方：_________________
依照有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將__________公園土方開挖工程承包給乙方。為了保證本工程土方開挖的順利進行，明確甲乙雙方的權利和義務，甲乙雙方就土方開挖事項協商一致，特訂立本施工承包合同，以資共同遵守，具體條款如下：_________________
一、工程概況
1、工程名稱：_________________公園。
2、工程地點：_________________新城。
二、工程承包方式、范圍和內容
1、工程承包方式：_________________包清工。
2、工程承包范圍：_________________三建負責施工的__________公園基礎、回填、地下室基坑、小區河道、市政道路的鋪設等土方開挖工程。
3、工程承包范圍：_________________反鏟挖掘機進退場、日常維護保養、修理、燃油添加、場址內移機、土方開挖、土方開挖的準備（包括場地平整、障礙物處理、駕駛員配備）、土方開挖過程等土方開挖涉及的全部內容。
三、工程結算單價及結算原則
1、零星工作量挖機每小時按190元計價，鏟車每個臺班按800元計價（每個工作臺班以實際工作6小時計），地下室及1000M3以上土方的工作量以2。6元/立方米單價計價，需二次翻運的工作量甲乙雙方另行協商另計機械工作臺班。
2、工程量或工作量按甲方提供的施工圖或甲方現場負責人簽證為決算依據。
3、乙方應根據其工程價款，開具正式發票給甲方。
4、乙方承包價款已包含挖機燃料費，修理和日常維護保養費用，駕駛員和員工工資、獎金，各類津貼、勞動福利和學習培訓、技術措施、趕工費用，人員機械進退場費用，安全、文明施工、臨設等施工涉及的全部費用。
四、土方開挖工期
1、本工程土方開挖工期必須在保證土方開挖安全、質量的前提下，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期后，第2天開始每延一天按1000元處以罰款，罰款最多不超過工程總結算價款的3%。
2、遇人力不可抗拒因素，工期按甲方簽證累計工期順延。
五、工程質量
乙方按現行有關標準和甲方的要求保證挖機土方開挖的質量。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任
（1）全面履行合同約定，確保乙方正常施工。
（2）督促乙方做好安全管理，文明施工。
（3）甲方應向乙方提供臨時生活用水、用電和宿舍。
2、乙方責任
（1）全面履行施工合同約定事項，嚴格按現行質量、安全標準、規程進行施工，確保正常施工。
（2）服從甲方的指揮和管理，自覺遵守甲方的各項規章制度。
（3）負責施工機具、設備和人員調配，乙方保證進場的土方開挖機具設備能滿足施工和甲方管理的需要，人員機具設備投入計劃必須征得甲方同意，現場管理力量必須滿足施工和甲方管理的要求。
（4）因乙方原因造成的質量事故，乙方必須無條件按甲方的要求返工至合格，并承擔由此產生的`施工增加費用。
（5）全力配合有關部門對施工現場的各項檢查和監督管理等。
（6）工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。
（7）乙方施工人員家屬或親友探親，禁止上工地現場，工地不安排住宿。如遇特殊情況，必須由項目部批準許可。親友上工地現場，如發生意外概由乙方承擔責任和全部費用。
（8）施工期間發生矛盾，應及時向現場負責人匯報，尋求商量解決，嚴禁聚眾斗毆，如在施工現場發生聚眾斗毆事件，不論有無理由每次罰款伍仟元；嚴禁在工地或宿舍內賭博，發現時每次罰款貳仟元，罰金在工程款中扣除。如因違反法律、行政法規被押送公安機關處理，項目部不予承擔任何責任和經濟費用。
（9）乙方勞務人員進入現場施工，必須進行三級安全教育，嚴格執行安全規章制度，一旦發生安全事故，查清原因如屬乙方責任，按事故的實際損失由乙方自負外，同時追究相關責任，并視責任輕重采取重罰措施。
（10）發生安全事故應立即組織搶救，并保護好現場，即刻上報項目部，嚴禁隱瞞事故不報。
（11）積極配合項目部工作，做好上情下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產責任制。
（12）乙方委派的工地代表_______________，為土方開挖工程施工安全的第一責任人，應帶頭遵紀守法，不準違章指揮，違章作業，準確把握安全、質量、進度、效益的關系，保證全員安全，施工順利進行。
（13）積極配合各項目部組織的安全知識學習，宣傳及業余上課，并落實到每個職工，真正做到安全第一、預防為主，增強以人為本的現場安全氣氛。
七、安全生產、文明施工
乙方在施工中應嚴格按甲方要求進行管理，遵守安全生產操作規程，設置專
職安全員，并采取必要的安全防護措施，以確保施工安全。如因乙方違章指揮、違章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方負全部責任和承擔全部經濟損失及費用。乙方負責做好現場文明施工和相關的安全生產、文明施工資料。
八、質量驗收
按現行有關土方開挖質量驗收標準和甲方要求進行驗收，驗收如不合格，則乙方應無條件配合甲方返工至合格。
九、工程價款支付
本工程___年3月至5月的土方開挖工程價款于8月份結算付清工程價款的80%，其余20%工程價款于春節前付清；
本工程___年6月至7月的土方開挖工程價款于8月底結算，9月底給予付清此價款；
本工程___年8月開始，每施工兩個月結算一次工程價款，至第三個月上旬10號前付清上二個月已結算的工程價款，其余均依此類推。
十、附則
1、乙方必須有效組織人員、機具設備、燃料、資金，必須滿足本工程的施工進度、質量、安全等需要，嚴禁轉包。一旦發現乙方有轉包現象，甲方有權單方面終止甲乙方雙方施工合同，乙方所完成的工程價款應無條件由甲方自行處理。
2、乙方應服從甲方的指揮和管理，嚴格執行甲方及甲方所在企業的所有規章制度，自覺遵守有關法律、行政法規，乙方在施工過程中如因管理混亂，工期不符合本合同要求，甲方有權單方面終止甲乙方雙方施工合同，另行安排施工隊伍施工。乙方所完成的工程款首先應滿足彌補甲方的所有損失后，余款結算給乙方，對此乙方不得以任何理由加以拒絕。
3。在履行合同過程中發生糾紛，雙方應協商解決或請有關部門調解，一方不愿協商、調解或調解不成，向甲方企業所在地人民法院起訴。
4、本合同一式五份，甲方、乙方、擔保方各執壹份，報送甲方公司經營處、分公司各壹份。
5、本合同由甲、乙雙方當事人簽字、蓋章之日生效，工程款結算之日失效。
甲方：_________________
乙方：_________________
日期：_________________
土方施工合同2
發包方（甲方）：_________________
承包方（乙方）：_________________
按照《中華人民共和國合同法》， 及其有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，結合本工程具體情況，雙方協商一致達成以下協議：
一、工程名稱：_________________
二、工程地點：（合同履行地）：_________________
三、承包范圍：_________________
四、合同價款：_________________
五、結算方式：以實際回填方量進行結算
六、付款方式： 工程開工后，乙方按月上報進度，以監理和甲方確認的工程量以及合同包干單價計算進度款，按85%付款比例通過轉賬方式于7日內支付，乙方出具工程發票。
七、甲、乙雙方責任：
1、甲方責任：
（1）向乙方提供相關圖紙和工程地質資料，并保證數據真實準確。
（2）將水準點與坐標點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。
（3）組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。
（4）協調處理施工現場周圍地下管線的保護。
2、乙方責任：
（1）做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
（2）有義務做好施工現場的文明施工，夜間施工必須確保場內
（3）認真按照標準、規范和設計要求以及甲方代表依據合同發出的指令進行施工。隨時接受甲方代表的檢查檢驗。
八、安全責任：
1、施工企業必須嚴格執行安全生產施工有關規定及條款。
2、乙方未按合同約定和安全生產規定進行施工，甲方對乙方現場提出的`書面及口頭要求均有效，因乙方未按照甲方提出的書面及口頭要求整改，由此造成的安全責任概由乙方負責。
九、其他約定：
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行友好協商。
2、本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，雙方簽章后生效，款付清后失效。
甲方：_________________
乙方：_________________
日期：_________________
土方施工合同3
甲方：_________________
乙方：_________________
一、項目名稱：
土方工程。
二、項目內容：
本工程地塊土方的開挖、運輸、平整。
三、工程總量及價格：
本工程土方總量約為m3；開挖、運輸、平整土方_________________元/m3（不含石方），實做實收。
四、工期要求：
按甲方要求進行基地土方的挖、運、填及整平。
五、質量與施工要求：
1、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。
2、回填土時，應清除草皮、雜物和排除積水，并應分層夯實，夯實后的密實度應達到設計要求。
六、安全要求：
1、嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。
2、遵守工地規章制度，服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。
3、開挖的.土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。
4、發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水和其他措施。
七、結算及付款方式：
該工程結束，付清總工程款。
八、仲裁與調解：
如若發生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。
九、合同有效期：
本合同一經雙方簽字與公證后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：_________________
乙方：_________________
日期：_________________
土方施工合同4
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方承建沱江鎮市政道路建設，乙方自愿向甲方承包土方工程施工，依照《中華人民共和國合同法》有其它有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，現將有關事項雙方協商如下：
一、工程地點：江華縣沱江路。
二、沱江路路基的土方施工，具體包括平整、碾壓、臨時便道。
三、工程造價：甲方以道路填方計量為準，單價為：_________________元/m3，結算方量以城西開發公司和審計局結果為依據。
四、付款方式：甲方按乙方所做工程量滿8萬元撥75%工程進度款，余款在工程竣工驗收合格后1個月內付清，中途預支燃油款。
五、乙方必須嚴格按照設計圖紙要求按國家市政工程施工規范施工，按國家市政工程驗收標準驗收，分層壓實厚度不大于30cm，按設計要求達到各填土層，區域密實度、層層測量，層層檢測，表面橫坡一致，下雨不積水，邊坡整齊穩固下雨不滑坡，每天收工現場無廢積土堆，整潔衛生，爭創優良工程。
六、乙方必須保證機械及時到位，如機械出現問題，應及時搶救，否則，乙方必須從外面調機械進場，不影響甲方正常施工。
七、乙方必須文明施工，安全第一，推土機、壓路機一切安全事故費用由乙方自負，如甲方須加班加點，一切費用均由乙方自理，乙方必須服從建設方和甲方統一指揮安排，否則，不符合施工條件和程序，盲目施工，甲方有權強迫停工，其一切后果由乙方自負。
八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
_______年_____月_____日
土方施工合同5
發包方：_____________________（以下簡稱甲方）
承包方：_____________________（（以下簡稱乙方）
經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方_____________________，簽訂以下協議：
一、工程內容
包括我公司設計的'蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程（詳見圖紙）。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、工期
1、開工日期：本項目工程工期從_____年___月___日起至_____年___月___日止，共___個日歷天。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
三、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣：_______________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。
四、承建方式
乙方對水電及園建工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
五、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后___天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的___%，即人民幣：__________元整。乙方收款后第___天安排人員進場施工。
2、待完成總工程___%后，甲方于___天內向乙方支付工程合同價款的___%，即人民幣：__________。
3、工程竣工后，甲方于___周內向乙方支付工程合同價款的___%，即人民幣：__________元整。
4、竣工驗收合格后___個月內，向乙方支付工程合同價款的_____%，即人民幣：__________元整。
六、程質量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后___天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后___天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于___個工作日內結算完畢。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤___天計罰人民幣_____元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣_____元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在___天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期___天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的`工期延誤及經濟損失由甲方負責。
九、質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為_____個月。綠化保養期為_____個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定
1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地（應符合“三通一平”要求），施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。
4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。
5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。
6、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。
十二、合同生效與終止
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、合同留存
本合同___式___份，甲、乙方各執___份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
甲方：_________________
乙方：_________________
日期：_________________
【土方施工合同】相關文章：
土方承包施工合同集錦11-05
土方工程承包施工合同最新12-01
土方工程施工合同（精選18篇）09-23
道路土方開挖施工方案10-17
冬季土方開挖施工方案12-21
土方工程施工合同書范本通用01-31
冬季土方開挖施工方案范文12-18
建筑土方工程承攬施工協議書12-15
土方工程施工合同范本（通用12篇）02-09