建設工程合同

時間：2022-05-03 22:58:14 合同大全

建設工程合同【薦】

　　在當今不斷發展的世界，合同出現在我們生活中的次數越來越多，它可以保護民事法律關系。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編收集整理的建設工程合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

建設工程合同【薦】

建設工程合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　甲方與乙方于年月日簽訂的既有合同正在履行中，現甲、乙、丙三方經協商一致，就合同主體變更及保證條款相關事宜達成以下協議：

　　一、合同主體變更條款

　　1、本協議各方同意丙方取代乙方成為“既有合同”的一方。

　　2、乙丙雙方保證丙方具有履行本協議所需相關資質和條件，如因其不具備相關資質和條件給甲方造成損失的`，由乙丙雙方承擔連帶賠償責任。

　　3、乙方在本協議生效前基于履行“既有合同”對甲方所享有的權利和承擔的義務分別由丙方享有和承擔。

　　4、本協議生效后，丙方按照 “既有合同”的約定享受權利和承擔義務。

　　5、乙、丙雙方必須做好資料、手續等的交接工作，因合同主體變更所產生的一切費用由乙方承擔。

　　二、保證條款

　　為了保證丙方按照約定履行義務，本協議生效后，乙方對丙方基于本協議及“既有合同” 對甲方所負的一切債務向甲方提供連帶責任保證。

　　三、除本協議約定情形外，“既有合同”其他內容不變。

　　四、因本協議及“既有合同”而引起的糾紛，適用中華人民共和國法律，如果協商解決不成，任何一方均有權提交甲方所在地人民法院法院解決。本協議自甲、乙、丙三方蓋章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各執二份。

　　甲方：乙方：丙方：

　　地址：地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日年月日

建設工程合同2

　　1、未取得建設審批手續的施工合同的效力如何認定?

　　發包人就尚未取得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證等行政審批手續的工程，與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結前發包人取得相應審批手續或者經主管部門批準建設的，應當認定合同有效。

　　發包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規定的“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，應當認定為《解釋》規定的“掛靠”行為：

　　(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(2)資質等級低的建筑施工企業以資質等級高的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(3)不具有施工總承包資質的建筑施工企業以具有施工總承包資質的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(4)有資質的建筑施工企業通過名義上的聯營、合作、內部承包等其他方式變相允許他人以本企業的名義承攬工程。

　　3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程?

　　《解釋》第一條第(三)項規定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據《中華人民共和國招標投標法》第三條的規定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》的相關規定予以確定。法律、行政法規有新規定的，適用其新規定。

　　4、勞務分包合同的效力如何認定?

　　同時符合下列情形的，所簽訂的勞務分包合同有效：

　　(1)勞務作業承包人取得相應的勞務分包企業資質等級標準;

　　(2)分包作業的范圍是建設工程中的勞務作業(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

　　(3)承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。

　　合同約定勞務作業承包人負責與工程有關的大型機械、周轉性材料租賃和主要材料、設備采購等內容的，不屬于勞務分包。

　　5、如何認定建筑企業的內部承包行為?

　　建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的項目經理等企業職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質量進行管理，對外承擔施工合同權利義務的，屬于企業內部承包行為;發包人以內部承包人缺乏施工資質為由主張施工合同無效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及農民低層住宅施工合同、家庭住宅室內裝飾裝修合同的效力如何認定?

　　施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農民住宅，或者進行家庭住宅室內裝飾裝修，當事人僅以施工人缺乏相應資質為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當事人確實違反企業資質管理規定承攬工程的，可以建議有關行政主管部門予以處理。

　　前述合同對質量標準有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的，原則上可以參照本解答的.相關內容處理。

　　7、當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協議，一方要求重新結算的，如何處理?

　　當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協議，一方在訴訟中要求重新結算的，不予支持，但結算協議被法院或仲裁機構認定為無效或撤銷的除外。

　　建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人一方以施工合同無效為由要求確認結算協議無效的，不予支持。

　　8、承包人項目經理在合同履行過程中所施行為的效力如何認定?

　　施工合同履行過程中，承包人的項目經理以承包人名義在結算報告、簽證文件上簽字確認、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發包人供材等行為，原則上應當認定為職務行為或表見代理行為，對承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據證明相對方知道或應當知道項目經理沒有代理權的除外。

　　9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定?

　　當事人在施工合同中就有權對工程量和價款洽商變更等材料進行簽證確認的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力，但相對方有理由相信該簽證人員有代理權的除外;沒有約定或約定不明，當事人工作人員所作的簽證確認是其職務行為的，對該當事人具有約束力，但該當事人有證據證明相對方知道或應當知道該簽證人員沒有代理權的除外。

　　10、工程監理人員在簽證文件上簽字確認的效力如何認定?

　　工程監理人員在監理過程中簽字確認的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質量等事實的，原則上對發包人具有約束力，涉及工程價款洽商變更等經濟決策的，原則上對發包人不具有約束力，但施工合同對監理人員的授權另有約定的除外。

　　11、固定總價合同履行中，當事人以工程發生設計變更為由要求對工程價款予以調整的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，在實際履行過程中，因工程發生設計變更等原因導致實際工程量增減，當事人要求對工程價款予以調整的，應當嚴格掌握，合同對工程價款調整有約定的，依照其約定;沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結算，無法參照約定標準結算的，可以參照施工地建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算。

　　主張工程價款調整的當事人應當對合同約定施工的具體范圍、實際工程量增減的原因、數量等事實承擔舉證責任。

　　12、固定價合同履行過程中，主要建筑材料價格發生重大變化，當事人要求對工程價款予以調整的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定價結算，在實際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建筑材料價格發生重大變化，超出了正常市場風險的范圍，合同對建材價格變動風險負擔有約定的，原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明，該當事人要求調整工程價款的，可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數額可以委托鑒定機構參照施工地建設行政主管部門關于處理建材差價問題的意見予以確定。

　　因一方當事人原因導致工期延誤或建筑材料供應時間延誤的，在此期間的建材差價部分工程款，由過錯方予以承擔。

　　13、固定總價合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價款如何確定?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，承包人未完成工程施工，其要求發包人支付工程款，經審查承包人已施工的工程質量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機構在相應同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款，兩者對比計算出相應系數，再用合同約定的固定價乘以該系數確定發包人應付的工程款。

　　當事人就已完工程的工程量存在爭議的，應當根據雙方在撤場交接時簽訂的會議紀要、交接記錄以及監理材料、后續施工資料等文件予以確定;不能確定的，應根據工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。

　　14、承包人依據《解釋》第二十條的規定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定發包人應在收到承包人提交的竣工結算文件后一定期限內予以答復，但未明確約定逾期不答復即視為認可竣工結算文件，承包人依據《解釋》第二十條的規定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。

　　建設工程施工合同對此未作明確約定，承包人僅以原建設部《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》第十六條的規定，或者《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據，要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。

　　15、“黑白合同”中如何結算工程價款?

　　法律、行政法規規定必須進行招標的建設工程，或者未規定必須進行招標的建設工程，但依法經過招標投標程序并進行了備案，當事人實際履行的施工合同與備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的依據。

　　法律、行政法規規定不是必須進行招標的建設工程，實際也未依法進行招投標，當事人將簽訂的建設工程施工合同在當地建設行政管理部門進行了備案，備案的合同與實際履行的合同實質性內容不一致的，應當以當事人實際履行的合同作為結算工程價款的依據。

　　備案的中標合同與當事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規的強制性規定被認定為無效的，可以參照當事人實際履行的合同結算工程價款。

　　16、“黑白合同”中如何認定實質性內容變更?

　　招投標雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質量標準等中標結果的協議，應當認定為《解釋》第二十一條規定的實質性內容變更。中標人作出的以明顯高于市場價格購買承建房產、無償建設住房配套設施、讓利、向建設方捐款等承諾，亦應認定為變更中標合同的實質性內容。

　　備案的中標合同實際履行過程中，工程因設計變更、規劃調整等客觀原因導致工程量增減、質量標準或施工工期發生變化，當事人簽訂補充協議、會談紀要等書面文件對中標合同的實質性內容進行變更和補充的，屬于正常的合同變更，應以上述文件作為確定當事人權利義務的依據。

　　17、無效建設工程施工合同中的工程價款如何確定?

　　建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人任何一方依據《解釋》第二條的規定要求參照合同約定支付工程折價補償款的，應予支持。承包人要求發包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應予支持。發包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的，不予支持。

　　18、《解釋》中"實際施工人"的范圍如何確定?

　　《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設工程施工合同的承包人，即違法的專業工程分包和勞務作業分包合同的承包人、轉承包人、借用資質的施工人(掛靠施工人);建設工程經數次轉包的，實際施工人應當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應當嚴格實際施工人的認定標準，不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據該規定以發包人為被告主張欠付工程款的，應當不予受理，已經受理的，應當裁定駁回起訴。

　　建筑工人追索欠付工資或勞務報酬的，按照工資支付的相關法律、法規規定及《北京市高級人民法院關于依法快速處理建設領域拖欠農民工工資相關案件的意見》妥善處理。

　　19、違法分包合同、轉包合同的實際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發包人的責任如何承擔?

　　實際施工人以違法分包人、轉包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權追加發包人為共同被告;實際施工人以發包人為被告要求支付工程款的，應當追加違法分包人或轉包人作為共同被告參加訴訟，發包人在其欠付違法分包人或轉包人工程款范圍內承擔連帶責任。發包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應當對此承擔舉證責任。

　　20、不具有資質的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?

　　不具有資質的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質的建筑施工企業(被掛靠人)，并以該企業的名義簽訂建設工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發包人支付工程款，法院原則上應當追加被掛靠人為訴訟當事人，發包人在欠付工程款范圍內承擔給付責任。因履行施工合同產生的債務，被掛靠人與掛靠施工人應當承擔連帶責任。

　　掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規定處理。

　　21、發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?

　　承包人依據建設工程施工合同要求發包人支付工程款，發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發包人有證據證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。

建設工程合同3

　　合伙人（以下簡稱甲方）：____________

　　身份證號碼：________________

　　合伙人（以下簡稱乙方）：____________

　　身份證號碼：________________

　　經協商，甲乙雙方就合作施工合同工程施工事宜達成一致意見，以便共同遵守。

　　第一條工程實施責任及要求

　　1、甲方將主合同項下全部工程的實施責任交乙方承擔（包括該合同項下的全部變更工程）。

　　2、工期、質量必須滿足主合同要求。

　　第二條甲方責任

　　1、負責及時辦理主合同的預付款手續。

　　2、負責為乙方實施主合同提供相應的授權，解決只能由甲方解決的事項。

　　3、負責沿線地方政府的'協調工作及本工程的通知、圖紙等。

　　第三條乙方責任

　　1、負責代甲方履行主合同的施工、缺陷修復及保修責任。

　　2、負責以自身資源按照主合同要求完成該工程，自擔風險、自負盈虧。

　　3、自覺接受甲方的各項監督檢查。

　　4、保證不以甲方或項目部的名義從事于本工程無關的活動。

　　5、負責及時清償為實施本工程而產生的各類債務，及時支付民工工資。

　　第四條費用、結算與支付

　　1、本工程采用包工包料包安全的方式，一次包干價：_________元，按甲方給乙方提供的圖紙所注明的工程量，超出圖紙部分另行計算。

　　2、經雙方協商，乙方開工之日起一個月內，甲方開始支付乙方工程款，按實際完成工程量支付（基礎完工后付工程總造價的___%，一層封頂付總造價的___%，二層封頂付總造價的___%，封頂付總造價的___%，內外粉刷時付___%，工程竣工付___%，余款___%工程完工后________年內付清）

　　第五條違約責任

　　1、對于主合同所規定的甲方的合同責任，如因甲方工程款支付不及時造成停工引起的損失由甲方承擔一切責任。雙方按本協議規定的各自的責任分別承擔。若由于自身原因造成違約，違約方不得要求另一方共同承擔違約責任。

　　2、工期5個月，質量達到合格標準。

　　3、由于乙方自身原因產生安全事故，導致乙方、甲方或

　　第三方人身財產受損，乙方須自費承擔事故處理費用，向受損方賠償。其他未盡事宜，雙方友好協商，并簽訂補充協議。補充協議作為本協議的補充，不得與本協議相抵觸，應與本協議一起共同執行

　　1、本協議經雙方簽字蓋章后生效。履行完協議約定的全部義務、工程竣工驗收合格，保修期滿，結清各項費用后終止。

　　2、本協議一式三份。甲方二份，乙方一份。

　　甲方：____________

　　聯系方式：________________

　　乙方：____________

　　聯系方式：________________

　　簽訂日期：________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程合同4

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　一、承包事項：平頂山飛宇國際汽貿城XX樓及室外管網道路工程技術資料

　　二、承包方式：

　　1、平米包干X元。2、總建筑面積為：67002，價款為：10050元。大寫：一萬零伍拾元。

　　2、室外管網定價包干價款為：（）。

　　3、合計：合同總價款為：（大寫：）。

　　三、合同工期：合同工期為________年____月____日至________年____月____日。

　　四、付款方式

　　1、甲方每月支付乙方工程資料費20。00（大寫：兩千元整）如果甲方在達到資料費支付條件后____日內無法支付乙方工程資料費，乙方保留停止工作和解除合同的權力。

　　2、如果在合同工期內，甲方未完成所有施工任務，導致乙方的工程資料未在合同工期內完成竣工備案，工程合同發生延期，則在延期的月份內，甲方需按月支付乙方工程資料費20。00（大寫：兩千元整）。延期月份15天以下（含15天）按半月計算，15天以上的按全月計算。

　　五、承包范圍：工程技術資料的填寫、收集、整理、組卷、歸檔、備案，直至竣工。

　　六、辦公用品歸屬：電腦、打印機、復印機、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書機、釘書釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供，資料軟件由乙方承擔。

　　七、工作分工

　　乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步的，工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。

　　①檢驗試驗：甲方按乙方的要求負責原材料的、試樣、試件的.取樣及制作，乙方負責相關資料的填寫并送試驗室承辦檢驗試驗工作（檢驗試驗費用由甲方承擔）。

　　②資料編制填寫：施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制，所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統表等均由乙方負責填寫。

　　③資料簽字由乙方找相關人員簽字的，要求與工程同步。

　　④分包工程技術資料：乙方負責收集檢查驗收所有分包工程技術資料，并整理歸檔。

　　八、合同履行期間，乙方進入施工現場要戴好安全帽并按規劃的路線行走，防止出現人身傷亡事故。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

建設工程合同5

　　工程承包人（甲方）：

　　勞務分包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于公司與工程承包人已經簽訂施工承包合同，雙方就工程外墻抹灰專業勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。

　　一、承包內容及承包方式：

　　1、承包內容：外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；

　　2、承包形式：包工不包料

　　二、粉刷質量標準及要求：

　　1、嚴格按照國家建筑行業質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規范（GB50210－20）標準驗收。

　　2、施工及使用過程中出現的由于乙方施工質量原因空鼓、脫落等引起的經濟損失由乙方負責賠償，同時乙方必須在甲方指定的時間內負責修復完畢并驗收合格。

　　三、勞務報酬結算與支付：

　　1、結算價格：完成合同內所有工作內容，按元∕2進行結算。計算時面積按實際粉刷面積計算。

　　2、工程付款: 本抹灰分項工程施工至工程量一半時，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項工程施工結束后，付工程總價的50﹪；余款在本抹灰分項工程結束后三個月內結清。

　　四、工期：

　　本抹灰分項工程工期25天，從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因導致不能施工的情況下，工期相應順X。

　　五、甲方責任：

　　1、變更施工項目內容、規模（數量）、條件時，須書面通知乙方，變更后需重新明確項目內容和數量，進行協商并及時辦理簽訂補充協議。

　　2、在施工期間乙方施工人員出現以下情形，甲方有權對乙方進行相應的處罰，如乙方的施工人員出現打架、斗毆事件，無論何種原因對乙方處以20.00元處罰，同時乙方承擔全部經濟責任及法律責任；不及時清理衛生對乙方處以300-500元處罰；相應處罰款項自工程款中扣除。

　　3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負責順X。

　　六、乙方責任：

　　1、乙方進入施工現場后，必須加強自身隊伍素質教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動，要堅持“安全

　　第

　　一、質量第

　　一、文明施工”的原則。

　　2、服從甲方的領導指揮，并遵守甲方的規章制度。嚴格按確認的設計要求施工，并按

　　第二條的質量標準及要求進行施工和驗收。

　　3、總進場施工人數按施工勞動力計劃。如由于施工技術力量不足，不按甲方要求施工，不能按規定工期完成任務，不按國家質量標準施工，所造成的一切損失由乙方承擔，同時甲方有權解除合同并更換隊伍。

　　4、做好文明安全施工，并堅持工完場清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現場清潔衛生。

　　5、加強自身隊伍素質教育和管理，不做違法、違規的事，不從事非法活動，做好安全、防火、防盜工作。

　　6、乙方現場施工期間水、電管理、衛生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規范要求執行，如造成浪費由乙方承擔。

　　七、安全施工與檢查：

　　1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準

　　進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的.安全防護措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位后，由于勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由勞務分包人承擔。

　　2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工。

　　八、糾紛解決：

　　在合同履約過程中發生糾紛，雙方友好協商，如協商不成時，可向人民法院提出訴訟。

　　九、其它：

　　1、由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方及時協商解決。

　　2、本合同未盡事宜，雙方友好協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方履行完合同全部義務，勞務報酬價款支付完畢，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，并經工程承包人驗收合格后，本合同即告終止。

　　4、本合同共三頁，合同一式叁份，甲方執貳份、乙方執壹份。

　　工程承包人：勞務分包人：

　　代表：代表：

　　________年____月____日

建設工程合同6

　　發包人（全稱）：_____________________________

　　承包人（全稱）：______________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_______________________；

　　工程地點：_______________________；

　　工程內容：_______________________；

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號：______________；

　　資金來源：_______________________。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_______________________。

　　三、合同工期

　　開工日期：_______________________；

　　竣工日期：_______________________；

　　合同工期總日歷天數___天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_____________________。

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：______元（人民幣）

　　$：______元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的`洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________

　　___________年_________月________日___________年_________月________日

　　建設工程合同實用范本【四】

　　發包人（全稱）：_____________________________

　　承包人（全稱）：______________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部，國家工商管理總局共同發布的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規，自愿、平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同，共同信守。

　　第一條、工程事項

　　1.1工程名稱：_______________________________________；

　　1.2工程地點：_______________________________________；

　　1.3工程內容：_______________________________________；

　　1.4工程開竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。

　　第二條、工程承包范圍

　　2.1承包范圍：乙方包工，包料。

　　第三條、發包人工作

　　3.1甲方向乙方提供設計圖紙，核定乙方的施工方案。

　　3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿，方便乙方施工。

　　第四條、承包人的權利和義務

　　4.1按照協議約定進入現場并嚴格按照設計圖紙進行施工，保證按期完工。

　　4.2施工中做到文明施工，嚴格按照安全標準組織施工。

　　4.3乙方編制施工方案，由甲方審定后實施。

　　4.4乙方保證按圖施工，不得私自變更甲方圖紙，如需更改必須與甲方溝通協商。

　　第五條、工程造價和結算

　　5.1工程總價：大寫_________________________________。

　　5.2結款方式：合同簽訂之日，甲方付給乙方__________元為預付款。

　　5.3乙方材料及工人進場再付工程款_______%大寫__________元

　　5.4工程全部結束驗收合格后，甲方向乙方付清余款。

　　5.5工程結束三天內為工程驗收期，逾期視為工程合格。

　　第六條、由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤，工期相應順延。

　　6.1不可抗力及自然災害因素，如雨、雪等天氣；地震、洪水等天災。

　　6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項，使施工不能正常進行。

　　第七條、違約責任

　　7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外，任何一方違約造成的損失，由違約方承擔賠償責任。

　　7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地，方案回復，支付工程款的，乙方可以要求順延工期，同時引起的停工待料，延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。

　　第八條、爭議解決方式

　　8.1本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決，協商不成的可向當地人民法院起訴。

　　第九條、其他

　　9.1協議未盡事宜，甲乙雙方可以洽商，簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效應。

　　第十條、合同份數及生效日期

　　10.1本協議一式兩份，甲乙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________

　　___________年_________月________日___________年_________月________日

建設工程合同7

　　工程承包人： (簡稱甲方)

　　勞務分包人： (簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于大瀏公司 (以下簡稱為“發包人”)與甲方已經簽訂施工總承包合同(以下稱為“總包合同”)，雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。

　　甲乙雙方均同意在本合同簽訂過程中，雙方將本著誠實信用的原則如實告知對方與合同直接相關的基本情況，甲方將在本合同中如實告知乙方相關情況。乙方保證在簽署本合同后，已了解相關情況并無其他想要了解的情況。同時，乙方保證向甲方提供的所有信息及資料均為真實有效。

　　1、勞務分包人情況

　　營業執照注冊號：法定代表人：

　　發證機關：經營范圍：

　　復審時間及有效期：

　　2、勞務分包工作對象及提供勞務內容

　　工程名稱：施工工程

　　工程地點：

　　分包范圍：提供分包勞務內容：箱梁橋施工的準備工作、場地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、鋼筋加工制作就位、砼工程、預應力張拉以及與該橋箱梁施工有關的本協議中一切明示或暗示的工作。

　　3、分包工作期限及進度控制

　　分包工作期限：開始工作日期： 20xx年 7 月 30 日，結束工作日期：20xx年11月30日。總工期為4個月，甲方根據工期要求，兩橋箱梁同步進行施工，支架、模板一次性搭設、安裝。如不能滿足進度要求，甲方有權要求乙方增加人員等投入以補滯后工期，確保總工期內完成所需工程。

　　4、質量標準

　　工程質量：按總包合同有關質量的約定、國家現行的《公路工程工程施工及驗收規范》和《公路工程工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定優良等級。

　　5、圖紙

　　5.1 工程承包人應在勞務分包工作開工前，向勞務分包人提供與勞務分包人的勞務分包任務相關的圖紙 1 套。

　　6、項目經理

　　6.1 工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為。

　　6.2 勞務分包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為唐貴軍。

　　7、工程承包人義務

　　7.1、組建與工程相適應的項目管理班子，全面履行總包合同，組織實施施工管理的各項工作，對工程的工期和質量向發包人負責;

　　7.2、可以協助乙方解決在施工過程中的住房、用水、用電問題及其他方面的協調工作，費用由乙方自理。其中項目部已把低壓電送至橋的附近。

　　7.3、負責編制施工組織設計，統一制定各項管理目標，組織編制年、季、月施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工，計量析測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收;

　　7.4、負責工程測量定位、沉降觀測、技術交底，組織圖紙會審，統一安排技術檔案資料的收集整理及交工驗收;

　　7.5、負責提供鋼筋、鋼絞線、砼與大型設備(吊車、泵車);

　　7.6、按本合同約定，向勞務分包人支付勞動報酬。

　　8、勞務分包人義務

　　8.1、對本合同勞務分包范圍內的工程質量向工程承包人負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經工程承包人授權或允許，不得擅自與發包人及有關部門建立工作聯系;自覺遵守法律法規及有關規章制度。

　　8.2、勞務分包人根據施工組織設計總進度計劃的要求，按工程承包人的階段、月、旬、周施工計劃，完成上述階段、時段施工計劃相應的勞動力安排計劃，保證按時完成任務。

　　8.3、勞務分包人全權委托本項目負責人負責工程實施結算等一切與本工程相關的活動。

　　8.4、按工程承包人統一規劃堆放材料、機具，按工程承包人標準化工地要求設置標牌，搞好生活區的管理，做好自身責任區的治安保衛工作。

　　8.5、勞務分包人須服從工程承包人轉發的發包人及工程師的指令。

　　8.6、勞務分包人所施工工程，如因質量不合格而產生的返工費，由勞務分包人自負。

　　8.7、在施工期內，如勞務分包人不能按質按量完成計劃工程，經工程承包人勸告后仍無明顯改進，工程承包人有權調整其承擔的工程任務，如仍然不能完成計劃工程，工程承包人有權終止本合同的繼續履行。由此造成的費用增加由勞務分包人承擔。

　　8.8、勞務分包人在履行本合同過程中，不得轉包他人，否則，工程承包人有權無條件終止本合同，已完工程驗收合格后按本合同單價結算，并應按工程承包人規定的期限退場。

　　8.9、勞務分包人在施工過程中必須服從甲方施工人員的安排，不得向工程承包人施工人員行賄同時不得有欺詐行為，一經發現將清退出場。

　　8.10、勞務分包人不得拖欠勞務分包人自己及施工關聯方的人工工資，機械臺班費用，材料費等。

　　8.11、勞務分包人不得與當地發生任何經濟糾紛和任何勞務往來。

　　9、安全施工與檢查

　　9.1、按照國家、地方的相關法律法規執行，并遵守甲方對安全施工提出的各項要求。

　　9.2、乙方應按甲方安全管理作業，遵守國家安全法律、法規和甲方的安全管理辦法，如有違反，甲方有權對乙方進行罰款，若引發安全生產事故，乙方承擔全部責任及所有費用。

　　9.3、鑒于該施工的箱梁橋與正在施工的長瀏高速相交，分包人必須采取有效的防護措施(如設密閉的安全通道)確保橋下行車安全，若引發事故和矛盾由乙方承擔全部責任以及所有費用。

　　10、安全防護

　　按照國家、地方的相關法律法規執行，并按甲方對乙方安全施工技術交底和相關要求進行各種安全防護。

　　11、事故處理

　　按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　12、保險

　　按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　13、承包工作內容

　　按照本協議工程業主技術規范和圖紙要求完成本橋梁箱梁施工工程的所有工作，包括：

　　13.1、箱梁橋施工的準備工作、用水、用電、施工工棚、鋼筋加工棚、場地的硬化(包括支架的基座砼為20cm其他區域為10cm)的所需人工以及機具。

　　13.2、支架工程：提供支架所需材料，并架設拆除，按要求預壓，確保滿足支架的承重要求

　　13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必須用經大瀏公司、監理處確認的優質的模板，且有足夠的剛度確保不會形變。模板安拆、涂脫模劑等。

　　13.4、鋼筋工程：鋼筋加工制作，安裝就位、包括綁扎，焊接，所需的機具和耗材，電焊機不少于8臺。鋼筋不考慮損耗。

　　13.5、砼工程：澆注砼;振搗砼;砼養生。

　　13.6、預應力工程：預應力鋼絞線的安裝、張拉、壓漿等所有工作。

　　13.7、以及與該橋箱梁施工有關的一切明示或暗示的工作(如保衛等)。

　　14、勞務報酬

　　14.1 本工程的勞務報酬采用：不同工作成果的計件單價(含管理費)，按確認的工程量計算。

　　14.2 采用上述方式計價的，不同工作成果的計件單價分別為：

　　14.3.1甲方僅進行質檢、試驗、測量及施工過程控制等工程管理，單價中包括乙方設備、人員的進退場、施工場地清理、工程施工的人工費、設備費、耗材、施工人員的保險費以及意外事故風險金、安全保衛以及協助甲方測量、質檢和試驗等一切與此相關的作業的費用;甲方僅供所需設計鋼筋、鋼絞線、砼的材料。同時甲方負責吊車事宜。若乙方不能按期完工，甲方有權部分或全部扣除工期質量獎。

　　14.3.2除非本協議另有約定，否則與本協議工程范圍內鋼筋安裝、砼澆注(前臺)有關的任何分項工程細目如果未列入上述結算細目中，則是乙方為完成本協議工程內容所必須完成的附屬工程義務，其費用已包含在上述有關承包細目單價中，不再另行結算和支付。

　　14.3.3本合同單價已包含因天氣、環境等方面的影響而造成的誤工費用。

　　15、工時及工程量的確認

　　15.1、采用按確定的工時計算勞務報酬的，由甲方施工員每日將提供勞務人數報甲方負責人，由甲方現場負責人復核并由甲方項目副經理確認。

　　15.2、采用按確認的工程量計算勞務報酬的，由甲方施工員和乙方按月或約定時間將實際完成但不超過設計數量的工程量報甲方工程科審核，經甲方主管副經理認可，項目經理批準方可給予結算。對乙方未經甲方主管副經理認可，超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。

　　16、勞務報酬的支付

　　16.1乙方與甲方雙方約定支付方法按以下方案進行。

　　16.1.1、在結算時，應扣除甲方為乙方完成的實際工程數量和協助乙方完成工程量的.費用。

　　16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程經過監理驗收合格，攜相關資料到工程科結算。結算后須出具工程款項已結清的書面證明。

　　16.1.3、本工程甲方不預付款，乙方開工后，甲方按乙方每月工程進度付款，付至約總價款的50%~70%(含價撥款)，每月付款一次，剩余工程款待工程中間交工驗收后90日內付至95%，總價款的5%作為保證金，待總體工程(指整個14標)竣工驗收后退還乙方。

　　16.1.4、如乙方對其所做工程的質量問題不維修或乙方未作答復，甲方可直接維修，其費用從乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的監理、業主書面批評指令，甲方將酌情扣除部分或全部保證金。

　　16.1.5、甲方以轉帳支票形式或雙方認可的方式支付乙方款項。

　　17、施工變更

　　17.1 施工中如發生對原工作內容進行變更，甲方以書面形式向乙方發出變更通知，并提供變更的相應圖紙和說明。乙方按照甲方(項目經理)發出的變更通知及有關要求，按照變更進行施工：

　　17.2 因變更導致勞務報酬的增加，由工程承包人承擔;因變更減少工程量，乙方勞務報酬應相應減少。

　　17.3 施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔。

　　17.4 因勞務分包人自身原因導致的工程變更，勞務分包人無權要求追加勞務報酬。

　　17.5 變更的計價：本合同中有規定的相同或相似的合同單價，直接套用;合同中無規定的，可以套用甲方與其他乙方簽訂的相同或相似的合同單價;均無套用的，雙方協商確定。

　　18、施工驗收

　　乙方應確保所完成施工的質量，應符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢，應向甲方提交完工報告，通知甲方驗收;甲方應當在收到乙方的上述報告后14天內對乙方施工成果進行驗收。

　　19、爭議

　　19.1 工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解。

　　(1)雙方達成仲裁協議，向長沙市仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向甲方所在地的人民法院起訴。

　　20、禁止轉包或再分包

　　20.1 勞務分包人不得將本合同項下的勞務作業轉包或再分包給他人。否則，甲方有權進行處置，勞務分包人將依法承擔責任。

　　21、不可抗力

　　本合同中不可抗力的定義與總包合同中的定義相同。按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　22、文物和地下障礙物

　　23、違約

　　23.1、甲、乙雙方在履行本合同過程中，如出現合同條款以外的問題，由雙方協商解決，并簽訂補充協議，甲、乙雙方所簽補充協議與本協議具有同等的法律效力。

　　23.2、本合同簽訂后，雙方應共同遵守，若單方面違約，違約方應賠償另一方違約金，違約金數量不超過本合同金額的10%。

　　24、合同終止

　　24.1 雙方履行完合同全部義務，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，并經工程承包人及發包人驗收合格后，本合同即告終止。

　　25、合同份數

　　25.1本合同壹式兩份，具有同等效力，由甲方和乙方各執一份。

　　26、補充條款

　　26.1 雙方約定：遵守甲方的勞務結算管理的規定。

　　26.3 雙方約定：遵守甲方的與勞務分包相關的其他規定。

　　27、合同生效

　　合同訂立時間：月日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定后生效。

　　工程承包人：(公章) 勞務分包人：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

建設工程合同8

　　合同糾紛的訴訟時效是多久

　　1、工程質量缺陷不適用“出售質量不合格的商品未聲明的”一年的短期時效，而適用一般訴訟時效為二年。

　　2、施工過程中出現的地基基礎、主體結構以及竣工驗收各階段的施工質量缺陷爭議，其訴訟時效自階段質量驗收發現缺陷或階段質量驗收未通過時起算;如質量缺陷爭議已委托鑒定的，自鑒定單位出具鑒定意見后二年。

　　3、如合同約定發包人提出質量缺陷主張有除斥期間的，發包人在除斥期限屆滿未主張即喪失訴訟時效。

　　4、工程交付使用后，發包人主張承包人的工程保修責任，訴訟時效根據工程不同部位的最低保修年限而定：

　　(1)工程一般部位即一般土建、裝修和管道工程的保修責任，訴訟時效為合同約定的不少2年的保修年限后二年;

　　(2)工程重要部位即有防水要求的屋面、墻面、衛生間的保修責任，訴訟時效為合同約定的不少5年的保修年限后二年;

　　(3)工程主要部位即地基基礎和主體結構的保修責任，訴訟時效根據工程設計的不同結構形式而定：

　　農村的磚木結構的房屋為不少于設計年限30年后二年;

　　城市的磚和混凝土結構的房屋為不少于設計年限50年后二年;

　　城市的鋼筋混凝土結構的房屋為不少于設計年限70年后二年，上述案件法律據此受理完全正確;

　　城市的鋼結構房屋為不少于設計年限100年后二年。

　　5、對承包人在缺陷責任期內應保修而未保修的責任，發包人的訴訟時效為缺陷責任期屆滿后二年。

　　程款糾紛案件有關確認時效和返還時效的特殊性

　　訴訟時效的中止,中斷的含義是什么

　　一、訴訟時效中止

　　概念：訴訟時效中止是指在訴訟時效期間的最后6個月內，因法定事由而使權利人不能行使請求權的，訴訟時效期間的計算暫時停止。從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續計算。依訴訟時效的中止，其已經過的期間仍然有效，待阻礙時效進行的法定障礙消除后，時效期間繼續進行。

　　發生訴訟時效中止的`法定事由：

　　(1)不可抗力。

　　(2)法定代理人未確定或喪失民事行為能力。

　　(3)其他。例如繼承開始后，繼承人或遺產管理人尚未確定時，其時效可中止等等。

　　訴訟時效中止的法律效果：

　　(1)法定事由發生前已經過的時效期間仍為有效，法定事由經過的期間為時效中止期間，不生時效期間的效力，法定事由消除后，時效期間繼續進行。

　　(2)法定事由發生在最后6個月內，如法定事由消除后，剩下時效期間不足6個月，應否補足其為6個月，民法通則未予規定，通說認為應該補足6個月。

　　訴訟時效中止適用于最長訴訟時效期間以外的訴訟時效期間類型。

　　二、訴訟時效中斷

　　概念：訴訟時效中斷是指因有與權利人怠于行使權利相反的事實，使已經過的時效期間失去效力，而須重新起算時效期間的制度。

　　發生訴訟時效中斷的事由：

　　(1)權利人之請求。關于請求的方式，法律無明文規定，口頭、書面均可。請求之相對人除義務人外，權利人若向主債務之保證人、債務人的代理人及財產代管人提出請求的，亦發生請求的效果。

　　(2)義務人的同意，同意的方式，對此法律未有限制，口頭或書面、明示或默示，均可，而且也不問義務人的同意是否有中斷時效的目的。同意之表示人原則上應為義務人本人，義務人的代理人于授權范圍內而為同意的，亦發生同意的效果，但保證人等同意履行義務的意思，對主債務人不生同意之效果。同意之相對人，原則上亦為權利人或權利人之代理人，對第三人為同意，不生同意的效果。

　　(3)提起訴訟或仲裁。權利人若以有效的判決、裁定、調解協議等法律文書，向法院申請執行程序的，亦發生與起訴同等的中斷時效的效果。但是，權利人于起訴后又撤訴的是否發生訴訟時效中斷，法律沒有明確規定，通說認為發生中斷時效的效果。

　　訴訟時效中斷的法律效果。訴訟時效中斷的事由發生后，已經過的時效期間歸于無效，中斷事由存續期間，時效不進行，中斷事由終止時，重新計算時效期間。但如何確認中斷事由的終止，因事由的性質有別而有所不同：

　　(1)因請求或同意中斷時效的，書面通知應以到達相對人時為事由終止;口頭通知應以相對人了解時為事由終止。在時效期間重新起算后，權利人再次請求或義務人再次同意履行義務的，訴訟時效可再次中斷。

　　(2)因提起訴訟或仲裁中斷時效的，應于訴訟終結或法院作出裁判時為事由終止;權利人申請執行程序的，應以執行程序完畢之時為事由終止。

　　(3)因調解中斷時效的，調處失敗的，以失敗之時為事由終止;調處成功而達成合同的，以合同所定的履行期限屆滿之時為事由終止。

建設工程合同9

　　貸款方：_____________

　　借款方：_____________

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放，為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條借款用途________________________________________________________________。

　　第二條借款金額

　　借款方向貸款方借款人民幣(大寫)_____元，預計用款為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。

　　第三條借款利率

　　自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利，在合同規定的借款期內，年息為___%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率%。

　　第四條借款期限

　　借款方保證從____年_____月起至____年_____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請代借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂下列合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條貸款方保證按照合同規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條貸款方有權檢查、監督貸款的.使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條凡因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，由各方協商解決;協商不成的，應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會按照金融爭議仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。

　　第九條本合同條款以外事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式份，雙方各執份。

　　借款方：_____(蓋章)

　　授權簽字人：_____(蓋章)

　　地址：_________

　　貸款方：_____(蓋章)

　　授權簽字人：_____(簽章)

　　地址：_________

　　簽約日期：_______簽約地點：_______

建設工程合同10

　　發包人：

　　承攬人：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

　　一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。

　　二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

　　三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

　　四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的`5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

　　五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

　　六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。

　　七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

　　八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

　　九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建設工程合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　身份證號：

　　甲方公司因工作和業務發展需要，經甲乙雙方平等友好協商，就甲方聘請乙方擔任甲方公司工程師，達成如下聘用協議：

　　一、合同期限本協議有效期為________年即________年____月____日到________年____月____日

　　二、甲方責任和義務

　　1、將相關資料歸還乙方。

　　2、投標。

　　3、甲方應妥善保管乙方資料和證書，確保職稱證書完好無損。如果由于甲方原因發生乙方的證書丟失或吊銷，甲方應賠償損失。

　　三、乙方的責任和義務

　　1、乙方承諾向甲方提供的`資料真實合法，若乙方提供的資料是虛假偽造，乙方自行承擔一切責任并負責賠償甲方相應損失。

　　2、乙方的職稱證書在協議有效期內交由甲方保管。

　　四、酬金

　　1、酬金按年支付，支付標準為年。

　　2、付款時間：酬金一次性付清。即雙方簽訂協議時，乙方提供工程師證書（原件）、身份證復印件、畢業證復印件、一寸彩色照片（或電子版）。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶。乙方須保證證書未在其它公司掛靠，如因乙方證書已掛靠而導致甲方不能使用的，乙方須退還甲方支付的聘用工資。

　　五、違約責任

　　1、協議有效期內，乙方提出終止協議，則乙方必須雙倍返還酬金，甲方提出終止協議則已付酬金不予返還。

　　2、乙方須保證證書真實、有效，如因乙方提供虛假證書，導致甲方投標或申辦資質失敗，乙方退還甲方已付酬金。

　　六、其他

　　1、本協議期滿前一個月，如雙方達成一致意見，可續簽本協議。若不續簽的，甲方應及時歸還乙方所有證件，甲方不得扣留拖延歸還任何證件。

　　2、協議終止或協議期滿后，甲乙雙方應彼此友好合作，配合完成解除協議等相關的后續工作。

　　3、本協議一式貳份，雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　身份證號

　　___年___月___日

建設工程合同12

　　合伙人：（以下簡稱甲方）

　　性別

　　年齡

　　身份證號碼

　　合伙人：

　　身份證號碼

　　甲乙雙方經平等協商，就合伙承包一致意見，共各方信守。

　　一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化，共享收益，共擔風險。

　　二、合伙經營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和范圍為準。

　　三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。

　　四、出資方式及比例：甲乙雙方現金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還后歸甲方；以后施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內到賬，否則按日千分之三承擔違約責任。甲方派現金會計一名負責保管現金及現金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。

　　五、盈余分配及債務承擔：

　　1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據，按比例分配。

　　2、合伙如產生債務，先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的約定的出資為依據，按比例承擔。

　　六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應經兩方協商同意；

　　七、項目日常管理

　　1、甲方作為項目部負責人，負責項目的全面管理工作；乙方負責項目公關、催收工程款及當地社會關系協調并參與項目日常管理。甲乙雙方聘請總工程師，負責工程的技術工作；

　　2、每月____日、____日為雙方商定的`結賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。

　　3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。

　　八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協議進行結算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。

　　九、違約責任。

　　1、未經合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。

　　2、合伙人一方違反本協議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　十、其他。合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。

　　合伙人（甲方）：

　　________年____月____日

　　合伙人（乙方）：

　　________年____月____日

建設工程合同13

　　甲方：（項目部（施工局）全稱）

　　乙方：（營業執照登記名稱，全稱）

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，為確保工程優質、按期完工，甲乙雙方本著誠實信用原則，經自愿、平等協商就

　　工程施工事項達成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各項格式條款的約定，并自愿履行由此產生的全部義務，特訂立本合同。

　　1、項目概況

　　1.1 項目名稱：

　　1.2 項目地點：

　　2、合同范圍

　　2.1 主要合同內容

　　具體以施工圖（含業主同意變更的部分）為準。

　　2.2 主要施工工序

　　（1），

　　（2），

　　（3），

　　以及為完成本合同工程所做的其它一切準備工作。

　　2.3 主要工程量

　　序號項目單位數量備注

　　2.4 合同工期

　　2.4.1 開工日期年月日，完工日期年月日。節點控制工期見下表：

　　節點工期要求

　　序號項目名稱完工日期備注

　　2.4.2 工期延誤

　　如果關鍵線路的節點工期在發生以下情形之一而造成工期延誤，經甲方確認后，工期順延：

　　a.重大設計變更；

　　b.不可抗力；

　　c.由于業主原因要求停工；

　　d.甲方書面同意工期順延的其它情況。

　　2.4.3 乙方應在發生工期延誤造成窩工事實后7日內就延誤內容和因此發生的費用向甲方書面報告，甲方就相關事項及時向業主提交報告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償的權利。如乙方雖按約定提交上述書面報告，但遇業主不同意或不完全同意時，則乙方認可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見。

　　2.4.4 因乙方原因導致工期延誤，工期不予順延，且由乙方承擔由此造成的一切經濟損失和趕工費用。

　　2.4.5 業主及甲方需提前完成工期時，有關事宜由雙方協商解決另行約定。

　　3、承包方式

　　根據本合同的施工內容及主要施工工序，乙方同意按（單價或總價）方式進行承包。本合同

　　（單價或總價）在合同執行期間，無論工程量是否變化合同價格均不做調整。

　　若在合同簽訂

　　個日歷天之后，因國家頒布新的法律、法規等導致燃油費（柴油）等其它原材料價格的上漲，并且主合同有相關補償條款時，雙方才可以協商調整合同執行期間受影響項目的單價或總價；否則合同價格不做調整。由于非上述原因影響的燃油費（柴油）等其它原材料價格的上漲，合同單價或總價均不得調整。

　　4、合同價格

　　4.1 合同總價

　　合同總價：（人民幣）大寫元，小寫：（含 %稅金），固定總價/暫定總價。

　　4.2 合同單價

　　合同單價見附件 b

　　《工程量計價清單》。合同單價包括完成施工項目所需人工費、材料費、機械費，包括施工所需各種材料運輸及配合人工費用；包括人員和機械的進出場費、安全文明施工費、綜合管理費、合理利潤、%稅金等所有可能發生一切費用；包括因氣候季節以及工序協調等因素導致的施工停滯窩工費等；乙方應充分考慮本工程施工的風險，風險費用已含在合同單價中，甲方不再承擔由于任何風險引起的費用。

　　4.3 稅費的承擔

　　營業稅、城市維護建設稅及教育附加費等均由乙方承擔，稅金　%；甲方負有代扣代繳的義務，并在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在合同價格中，由乙方自行繳納。

　　5、雙方權利與義務

　　5.1 甲方權利與義務

　　5.1.1 甲方負責工程施工期間工程總進度計劃安排、組織、協調工作及工程質量、進度、安全、環保、文明施工的管理、監督、檢查。

　　5.1.2 甲方負責提供施工圖紙、有關施工文件，并提供施工場所。

　　5.1.3 甲方負責組織相關施工圖紙的技術、質量、安全、環保等交底工作。

　　5.1.4 甲方負責組織現場調度會，協調現場施工。

　　5.1.5 甲方負責與業主、監理工程師、設計單位的各種工作聯系（包括協商、簽證等）。

　　5.1.6 甲方負責向乙方發布書面開工通知，并向乙方下達承包工程總體進度計劃、月工程進度計劃及周進度計劃。

　　5.1.7 甲方有派專業技術人員對乙方進行指導和監督的權利。

　　5.1.8 就承包工程范圍內的有關工作，甲方隨時可以向乙方發出指令，乙方應執行甲方根據本合同和甲方項目管理規章制度所發出的所有指令。乙方拒不執行指令，甲方有權采取相應措施或直接委托其他施工單位完成該指令事項，發生的費用（包括因拒不執行指令給甲方造成的其它損失，含業主的罰款、重新安排隊伍施工造成的單價差、趕工費等）由乙方承擔，乙方同意從工程結算款中扣除。

　　5.1.9 甲方負責按照合同約定支付工程款。

　　5.1.10 甲方負責對乙方完成的工程量進行審核、計價結算，并按業主資金到位情況進行工程款的支付。

　　5.1.11 甲方有權要求乙方撤換不能勝任本職工作的管理及施工人員。

　　5.1.12 甲方有權對乙方的工程質量等級、隱蔽工程和中間驗收、維護、初驗、檢查和返工、終驗進行檢查和監督。

　　5.1.13 甲方有權對乙方施工工作面存在的安全隱患進行監督、檢查，并督促乙方采取整改措施。

　　5.1.14 雙方約定甲方的其他權力與義務：。

　　5.2 乙方權利與義務

　　5.2.1 在本合同簽訂后日內，乙方應組織人員接受甲方的技術、質量、安全、環保等交底。

　　5.2.2 乙方負責組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項施工準備工作。

　　5.2.3 乙方負責按規定每月日向甲方提交已完成月工程量統計報表。

　　5.2.4 乙方必須按甲方要求的進度計劃組織施工，接受甲方對工程進度的檢查、監督和管理。工程實際進度不滿足計劃進度要求時，乙方應向甲方提交整改措施和方案，經甲方批準后執行；但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應由乙方承擔的一切損失責任。

　　5.2.5 乙方必須服從甲方的施工調度及甲方轉發的業主或監理工程師與承包工程有關的指令。未經甲方允許，乙方不得直接致函業主或監理工程師，不得直接從業主處收取工程款。

　　5.2.6 乙方必須遵守國家及當地政府有關安全生產和環境保護等法律、法規和甲方相關規定及制度，乙方必須嚴格質量、職業健康安全、環境保護等管理，并及時提供相關各種見證資料及記錄，對所屬員工及因其過錯造成他人人身、財產損失等負責。

　　5.2.7 乙方應嚴格按照國家有關持證上崗規定，確保所屬人員按規定持證上崗。技術崗位人員、特殊工種工人均應持有通過國家或有關部門統一考試或考核的資格證明。在簽訂本合同時，應將人員持證情況及有關證件復印件一并報送甲方備案。

　　5.2.8 為確保合同履行，乙方必須于年月日前按照本合同14.1條要求安排人員進場；并向甲方書面報告，便于甲方組織現場檢查。

　　5.2.9 為確保合同履行，乙方必須于年月日前按照本合同14.2條安排進場設備，并保證進場設備完好率達到 %以上。在設備進場后日內及退場前日內，乙方均須將設備情況書面報送甲方，便于甲方組織現場檢查驗收。

　　5.2.10 乙方應按甲方與業主的主合同、國家規定的有關標準、規范及甲方提供的圖紙完成工程施工，確保工程質量、進度及安全等滿足合同要求；保證施工場地清潔符合環境衛生管理規定，交工前清理現場達到甲方要求，并承擔因自身原因造成的損失和罰款。

　　5.2.11 乙方負責施工現場的看護、保衛及未完工程的安全工作，按時向甲方移交工程。保護期內發生損壞的，由乙方自費修復。

　　5.2.12 乙方應對在保修期內承包工程出現的缺陷進行保修。如乙方未在甲方通知的時間內進行修理的，甲方則有權另行指定第三方修理，所發生的一切費用由甲方直接從乙方質保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

　　5.2.13 如承包合同工程跨年度，乙方應在其營業執照、資質證書、安全生產許可證、稅務登記證等相應證書年檢或到期更換新證書后日內將通過年檢或更換的新證書復印件（需加蓋乙方單位公章）送交甲方備案。

　　5.2.14 乙方確保其施工人員工資及時發放，并配合甲方對其施工人員工資發放情況的檢查和監督工作。

　　5.2.15 乙方負責其施工人員的培訓、安全教育、持證上崗、職業病防治、工資發放、各種社會保險、傷亡事故處理、勞動爭議等事宜，并負責因其施工人員作業不當給第三人造成的人身、財產損失賠償。

　　5.2.16 乙方必須為其施工及管理人員辦理意外傷害（或雇主責任）保險，保險費用由乙方承擔。

　　5.2.17 乙方應該及時提供年度及完工清算資料，以備甲方審核。

　　5.2.18 乙方不得以甲方的名義從事其它任何活動。

　　5.2.19 業主或監理工程師的指令，乙方必須無條件服從，業主或監理工程師明確不予補償或賠償的事項，乙方不得向甲方提出補償或賠償要求。

　　5.2.20 乙方在簽訂本協議時，已經充分了解到施工現場條件及自然地理環境的風險，并承擔由該風險所帶來的損失和責任。

　　5.2.21 乙方確認為本合同工程項目經理。乙方依據本合同發出的請求及通知，必須由分包項目經理或授權代表簽字，否則視為無效。

　　5.2.22 乙方的分包工程項目經理須常駐工地或委托工地全權代表，全權負責乙方施工進度、質量、技術、安全、結算、民工管理等職責，分包工程項目經理離開工地時，須以書面形式向甲方單位請假，經甲方單位同意后方可離開工地。

　　5.2.23 乙方已全面了解并遵守甲方各項管理制度，服從甲方對施工現場管理的各項管理規定及指令。

　　5.2.24 乙方不得將本合同中乙方的權利和義務轉讓給第三方（包括再次分包、事實上的轉包等）。

　　5.2.25 乙方須按照合同及甲方的管理要求，及時向甲方提供施工技術措施、施工報表、施工原始資料、竣工驗收資料等相關資料。如不能按時提供資料，甲方有權暫停給乙方的工程款結算和支付。

　　5.2.26 雙方約定乙方應做的其他工作：。

　　6、施工輔助設施

　　6.1 施工供水

　　a（甲方供應）甲方設置施工用水的主管路至工作面米處，由方裝表計量，并經甲方驗收確認。乙方負責該點到工作面的支線管路的安裝、維護及拆除，相關費用已包含在合同單價中，甲方不再另行支付；主管路由甲方管理維護。每月甲方按元/m3的價格和實際用量在工程款支付時予以扣除。

　　b（自備）乙方自備水源時，其水池/泵站到各工作面的整個設施安裝、拆除方案要報經甲方批準，并由乙方負責日常維護和承擔運行安全責任及費用。

　　6.2 施工供電

　　a（甲方供應）甲方負責向乙方提供（電壓或容量）的電源端口（盤柜）至處，由　方在端口處裝表計量，并經甲方驗收確認。乙方負責該點到工作面的支線安裝、維護及拆除，相關費用已包含在合同單價中，甲方不再另行支付。主線路由甲方負責管理維護。結算時每月甲方按　　元/kwh的價格和乙方實際用量在工程款支付時予以扣除。

　　b（自備）乙方自備電源（備用電源）時，其發電站（機）到各工作面的整個設施安裝、拆除方案要報經甲方批準，并由乙方負責日常維護和承擔運行安全責任及費用。

　　6.3 施工用風

　　a（甲方供應）甲方設置施工用風的主管路端點至距現場作業面米處，該點以上管路由甲方管理維護，該點以下至工作面的支管路由乙方安裝維護并拆除。結算時甲方按　元/立方米的價格和乙方實際用量在工程款支付時予以扣除。

　　b（自備）乙方自建自營施工用風系統，其壓氣站（含移動式）、供水站、池（含移動式）和相應管路設施布置要符合甲方現場總體要求并報甲方批準，同時做好日常維護。

　　6.4 現場施工道路

　　a（甲方提供）甲方按工程主合同要求（另見圖表）向乙方無償提供如圖所示的施工道路，該道路的維護保養由乙方負責，完工退場時乙方將道路及道路設施恢復為起始狀交還給甲方。

　　b（自建）乙方自建臨時施工道路要事前報甲方批準并符合甲方總體現場要求和技術要求，同時應無償提供給業主、監理、甲方和其他施工方使用。

　　6.5 施工住房

　　a（甲方供應）乙方使用甲方提供的臨時房屋　　平方米。使用期間，其上述區域內的安全責任、文明建設責任由乙方負責并接受甲方監督、檢查。若有償使用臨時房屋，每月由甲方按元/m2向乙方收取費用。生活用電　元/kwh，生活用水元/m3按表計量收費。其以上費用在工程款支付時予以扣除。

　　b（自備）乙方自建住房或營地（包括其它臨時設施和場地）要符合甲方現場的總體要求并報經甲方批準，該住房或營地的安全責任和文明建設責任由乙方負責并接受甲方監督、檢查。

　　6.6 其它：。

　　7、材料供應

　　7.1本合同工程施工所需的統供材料（見下表），由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進行核銷，且超耗部分的材料按核銷日市場價（含采保費、運雜費；若采購時價格高于核銷日市場價，則按照采購時價格計算）加計　%費用收取材料款。

　　7.2上述統供材料，乙方必須提前　天向甲方報送使用計劃；使用時由乙方書面授權指定專人出示身份證明到甲方指定的倉庫（或地點）進行調撥，發生的轉運費用已包含在合同單價中。

　 7.3若屬構成工程實體的其它主要材料，乙方必須委托甲方代為采購。并提前天向甲方報送使用計劃，材料價款為采購價格加　　%采保費、運雜費，在每次工程結算時予以扣除。

　　7.4乙方從甲方倉庫領用的材料，出庫后材料管理的責任由乙方承擔。乙方領用及采購材料的堆放和管理要符合甲方總體規劃的要求，并且按甲方標準化要求設置標識。

　　7.5乙方為完成本合同項目所需的特殊材料：，由甲方統一管理，并服從甲方有關特殊材料的管理制度。

　　7.6周轉性材料的管理

　　乙方自備周轉性材料必須在甲方物資部門進行備案，退場時由甲方物資部門對其周轉性材料進行核實，辦理周轉性材料退場的相關手續。

　　乙方使用甲方周轉性材料另行簽訂租賃協議。

　　7.7乙方領用的材料僅限在本合同工程中使用，不得改變其材料的用途。否則應承擔相關違約責任。

　　7.8其他：。

　　8.施工設備

　　8.1本合同工程施工時由乙方自備的設備，并按甲乙雙方約定按時進場（按照本合同第 5.2.9 條及第14.2條要求）。乙方施工設備進場后，應通知甲方現場書面認定并備案。乙方施工設備未經甲方批準不得擅自離開現場，否則應承擔相關違約責任。

　　8.2乙方設備停放與管理要服從甲方現場總體要求，不得隨意進出特定區域和亂停亂放。

　　8.3乙方使用甲方設備，必須書面申請，由甲方統一安排，并簽訂租賃合同，雙方按租賃合同進行管理和結算，乙方應每月向甲方上報運行記錄。零星使用甲方設備由甲乙雙方協商確認計量方式及臺時費標準，費用在工程款結算時扣除。

　　8.4對于甲方零星使用乙方機械設備，由甲方部門簽證及審查后按第8.3條同等原則結算。

　　8.5乙方每月應將自有主要設備的完好、使用、維修等情況上報甲方部門，供甲方對施工資源與生產進度進行及時分析和掌握。

　　8.6乙方施工設備應安全裝置齊全、性能可靠，其施工設備的安全責任由乙方負責。使用甲方施工設備造成損壞的，應負相應的賠償責任。

　　8.7其它：。

　　9、質量要求

　　9.1 質量目標與要求

　　本工程質量標準按執行，工程質量全面達到設計要求和標準。其中：單元驗收合格率 %（優良率達 %）以上，工程綜合驗收質量評定達標準。

　　（依據主合同條款補充具體工序的標準、要求）

　　9.2 質量檢查與驗收

　　9.2.1 乙方應確保承包工程的質量達到約定標準，并就承包工程向甲方承擔主合同相應項目約定的甲方應承擔的義務。

　　9.2.2 本合同工程所約定的工程范圍內施工測量由方負責（包括按規定填報資料），費用由方承擔（視工程項目具體情況約定）。

　　9.2.3 本合同工程所約定的工程范圍內施工檢驗、試驗由方負責，費用由方承擔。

　　9.2.4 乙方須允許并配合甲方或監理工程師進入乙方施工場地檢查工程質量。工程具備覆蓋、隱蔽條件或達到合同約定的中間驗收要求時，乙方必須在自檢合格以后，及時申請甲方驗收。乙方的施工必須經過甲方質檢人員及監理工程師的檢查、驗收達到約定的質量標準并簽字蓋章后方可進行下一道工序。甲方的檢查和檢驗不免除乙方按合同規定應承擔的責任。

　　9.2.5 工程經甲方驗收后，仍需業主、國家或地方質檢部門驗收合格后方視為正式驗收。

　　9.2.6 因乙方原因造成工程質量不合格，乙方應無條件進行返工或修理，使工程達到合同約定的質量標準，乙方承擔所有費用，并賠償甲方損失，且工期不予順延。如乙方在甲方指定的時間內未進行整改，則甲方有權指定第三方整改，并有權將發生的全部費用直接從乙方結算款項內扣除。

　　9.2.7 乙方必須服從甲方對本工程質量管理的規章制度。

　　9.2.8 本合同提前解除的，不免除乙方應承擔的工程質量責任。

　　9.2.9 其它：。

　　10、安全生產與文明施工

　　10.1乙方應嚴格遵守國家安全生產的法律法規、規程規范、標準，遵守甲方的安全規章制度和現場防護要求，確保施工安全。并簽訂《安全生產責任書》，見附件 c，并應向甲方繳納安全保證金。乙方發生安全事故及重大環境事故，該保證金不退還。

　　10.2乙方負責管理本合同工程的施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作。乙方必須配備合格的專職安全管理人員名、兼職安全管理人員名，加強施工作業的安全管理。

　　10.3乙方必須對所屬施工人員進行安全教育，認真執行安全技術規范、嚴格遵守安全制度、落實安全措施、確保施工安全，并隨時接受甲方安全檢查人員的.監督檢查。由于乙方違章作業或安全措施不力等原因造成傷亡事故的責任和因此而發生的費用，由乙方承擔。

　　10.4甲方安全管理人員有權對乙方人員進行安全培訓及安全生產作出指導，并對其安全生產管理進行監督、檢查以及按甲方有關規定進行處理。

　　10.5乙方有權拒絕甲方的違章指揮。若甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任及發生的費用。

　　10.6乙方在施工現場內必須使用合格的安全保護用品，費用已包含在合同價格中。

　　10.7發生重大傷亡及其他安全事故時，乙方應采取必要的措施，及時搶救傷員，并防止事態進一步擴大、減少損失，同時須立即報告甲方。

　　10.8乙方必須為其施工人員辦理意外傷害（或雇主責任）保險，保險費用由乙方承擔。同時，乙方須將保單復印件在簽訂合同后天內報送甲方備案。超過　天未辦理保險的，由甲方代為購買，費用在工程款支付時扣除。

　　10.9乙方應教育其施工及管理人員遵紀守法，服從工地各種管理規定，共同維護工地的社會治安，協助現場治安管理機構做好施工工地和生活區的治安保衛工作。

　　10.10乙方必須遵守甲方有關文明施工的管理制度。乙方應保持自己生活區及施工區內的環境衛生，并做好環境保護工作。本合同工程完工退場時，要清理施工場地和生活住地的垃圾，保障環境衛生干凈、整潔。

　　10.11非甲方原因，乙方遭受到財產和人員（包括乙方雇員、乙方施工范圍內其他人員）生命、健康損失由乙方自行承擔。如果因此給甲方或第三方造成損失，由乙方負責賠償，交納的安全保證金不予退回。由第三者造成乙方的生命財產損失的由第三者負責，由不可抗力造成乙方的生命財產損失的由乙方從保險公司的賠償中補償，甲方給予協助，不能補償的由乙方自行承擔。

　　10.12其它要求：。

　　11. 職業健康與環境保護

　　11.1 職業健康

　　11.1.1 乙方在簽訂本合同時須與甲方簽訂《職業健康安全責任書》，見附件d ，作為本合同的組成部分。

　　11.1.2 乙方應為自己雇用人員配置勞動防護用品，如安全帽、安全帶、安全網、防塵面罩、雨衣、雨鞋等勞動防護用品。其費用已包含在合同價格中，甲方不再另行支付。

　　11.1.3 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按照安全防護標準和防止污染環境的要求組織施工，按國家有關規定保障安全投入的有效實施，并承擔由于自身有關措施不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。

　　11.1.4 其他要求：。

　　11.2 環境保護

　　11.2.1 在施工場地涉及危險區域或有害因素等環境問題需要安全防護、環境保護措施實施時，乙方應提出安全、環境防護措施方案，經甲方批準后實施，發生的相應費用由乙方承擔。

　　11.2.2 乙方對固體廢棄物進行控制，工業垃圾按照指定要求進行堆放棄渣，生產生活產生的廢棄物分類收集，統一處理，減少對環境的影響，危險廢棄物/不可回收的廢物/可回收廢物分類收集、按規定統一處理。

　　11.2.3 乙方對危險化學品、放射源實行有效管理、專人負責，放射源實行有效存放，專人負責，有效控制。

　　11.2.4 乙方對生產生活廢水做到規劃管理，污水排放符合國家排放標準和滿足當地環保部門的要求，不污染河域環境，生產生活廢水必須經沉淀池、化糞池、隔油池處理。

　　11.2.5 乙方在工程項目設計要求范圍內進行施工，不發生施工設計規劃以外的破壞環境保護性質的施工行為。

　　11.2.6 乙方對工作生活場所大氣污染環境因素（源）進行控制管理，大氣污染物排放符合國家排放標準。

　　11.2.7 乙方生產、施工場界噪聲控制指標應符合《建筑施工場界噪聲限值》gb12523—90標準。

　　11.2.8 乙方應加強節能降耗，控制高能耗設備和超產品能耗設計性能設備的使用。

　　11.2.9 乙方負責教育本單位現場工作人員，不斷提高環境意識。

　　11.2.10 乙方應確保本單位在施工活動中遵守國家、地方有關環境保護方面的法律和法規。

　　11.2.11 乙方應遵守甲方環境管理規定，適時接受并配合甲方對環境管理工作實施的監督檢查活動。

　　11.2.12 其他要求：。

　　11.3 責任劃分

　　乙方如發生職業健康安全、環境污染等事故時，應立即通知甲方，同時接受甲方、當地政府有關部門的調查處理。乙方承擔由此發生的一切費用，包括承擔當地政府有關部門對此作出的責任追究及處罰。

　　12、技術條款

　　對于非臨時工程以甲方與業主主合同有關本合同項目的技術要求為準，對本合同同樣有效；對于臨時工程以甲方對本合同項目的技術要求為準。詳見附件 e 。

　　13、乙方人員工資保障措施

　　13.1乙方施工人員工資發放形式

　　a.為確保乙方施工人員工資及時發放，乙方委托甲方代發其施工人員工資。每月由乙方制作“員工工資發放表”，列明工資月份、姓名、工資數額，并經乙方負責人簽字確認后交甲方。代發金額視為乙方收到工程款數額。

　　b.為確保乙方施工人員工資及時發放，甲方對其施工人員的工資發放進行監管。每次結算時，乙方應向甲方提交上月“員工工資發放表”，列明工資月份、姓名、工資數額，并經乙方負責人、員工本人簽字確認后交甲方。不提交“員工工資發放表”或提交表格不合格、不真實的，甲方有權暫時拒絕支付工程款。

　　13.2 工資保證金

　　乙方同意：由甲方在每月結算中按當月工程款的　%扣留其員工工資保證金，如合同執行中發生拖欠員工工資需由甲方代為支付時，甲方有權從工資保證金中代付；如乙方未拖欠員工工資，提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計扣留額的　%，剩余部分待工程完工驗收且無拖欠員工工資情況時全部返還（不計利息）。

　　14、資源配置

　　乙方投入的人員及機械設備必須滿足工程項目實施的要求，并為其承諾投入的人員、設備負責。當乙方資源配置影響承包項目實施時，甲方有權要求增加人員及設備等資源的配置，相關費用由乙方承擔。

　　14.1 人力資源投入

　　序號崗位數量進場日期簡要工作業績備注

　　14.2 機械設備資源投入

　　序號設備型號/規格數量進場日期現在何處備注

　　15、施工協作

　　15.1乙方應配合甲方對其工作進行初步驗收，以及甲方按業主、監理要求的涉及乙方工作內容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收；甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。

　　15.2乙方按約定完成施工作業，必須由甲方或施工場地內的第三方進行配合時，甲方應配合乙方工作或確保乙方獲得第三方的配合。

　　15.3乙方必須服從甲方現場有關的管理制度。

　　15.4其他要求：。

　　16、計量原則及工程量確認

　　16.1 計量原則

　　16.1.1 甲方按施工設計圖紙及技術規范規定的計量方法和標準為依據，對乙方已完成的質量合格的工程進行驗收、計量。隱蔽工程部分，乙方須通知甲方進行現場驗收，驗收合格后才能進行下一道工序的施工，辦理現場簽證方可計量。

　　16.1.2 乙方按照設計圖紙實際完成的、符合合同質量要求的、經甲方確認的工程量才能作為結算的依據。對乙方超出設計圖紙范圍或因乙方原因造成返工的工程量不予計量，責任由乙方自行承擔，且不免除承擔因此造成甲方的損失的責任（含業主、監理的罰款等）。對于規范允許的超挖超填工程量已計入單價中。

　　16.1.3 甲方與業主主合同的結算簽證，均不作為甲乙雙方之間結算的依據。

　　16.1.4 （根據本合同的專業性質逐條列明清單項目的計量原則）

　　16.2 工程量確認

　　16.2.1 甲方在計量或由監理工程師計量前應書面通知乙方，乙方為計量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計量，則計量結果有效。

　　16.2.2 乙方的結算工程量以甲方確定為準。乙方按照5.2.3條上報已完工程量報表，經甲方部門校核，經部門審核，經批準方作為結算依據。

　　17、結算與支付

　　17.1 結算方式

　　本合同執行按（按月結算或按工程進度分階段結算）結算。

　　（本合同不設預付款。）

　　17.2 支付方式

　　17.2.1 本合同所有結算均采用銀行轉賬支付，乙方必須在（地點）　銀行開設結算專門賬戶，在合同執行期間甲方不提供現金。

　　17.2.2 工程結算時段為每月日至日，過期不予辦理，乙方憑甲方確認的工程量、驗收報告及庫房領用材料結算單統一結算，從每月結算款扣除 %為質保金、　%為履約保證金、 %為安全生產保證金、 %為乙方雇傭人員工資保證金。

　　17.2.3 甲方有義務代扣代繳乙方承擔的營業稅、城市維護建設稅及教育附加費等稅金　%，并在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在合同書價款、單價中，由乙方自行繳納。

　　17.2.4 原則上工程款支付與業主給甲方結算同步同比例支付，工程余款根據業主給甲方實際支付一次或分期支付（不計息）。

　　17.2.5 若本合同工期超過12個月，則在每年1月份須對前一年的完工項目進行清算。乙方能夠按合同履行義務，在年度清算時，返還已扣留履約保證金的　（不超過25%）。

　　17.2.6 乙方雇傭人員工資保證金返還按照本合同13.2條執行。

　　17.2.7 在本合同項目施工結束后，乙方按期足額發放了本單位工人的工資、并清理完自己的債務后，甲方在　個工作日內一次付清不計息的剩余履約保證金。

　　17.2.8 施工期未發生任何安全事故，在完工驗收后，甲方在　個工作日內一次付清不計息的安全生產保證金。若發生安全生產事故，安全生產保證金按照安全生產責任書規定進行部分返還或罰沒處理。

　　17.2.9 在本工程保質期屆滿后個工作日內一次付清不計息的質保金。

　　18、變更

　　18.1施工中如需對原工作內容進行變更，甲方應提前　天以書面形式向乙方發出變更通知，并提供變更的相應圖紙和說明。乙方按照甲方發出的變更通知及有關要求進行施工。

　　18.2在緊急（防洪、搶險、救災等）情況下，乙方應立即執行甲方的變更指令。

　　18.3施工中乙方不得擅自對原工程設計進行變更。否則，由此發生的費用和導致甲方的損失，由乙方承擔。

　　18.4 變更處置原則

　　a若變更引起工期變化時，則按以下原則調整工期：

　　若變更需要延長工期時，應按第 2.4.2 、2.4.3款的規定辦理；

　　若變更使合同工作量減少，甲方認為應予提前變更項目的工期時，由雙方協商確定，但確定的完工日期不得晚于業主對該項工作批復的完工日期。

　　b 若變更需要調整合同價格時，則由雙方協商確定新的單價或合價，并簽訂補充協議。

　　19、竣工驗收與完工結算

　　19.1 竣工驗收

　　19.1.1 乙方施工完畢，應向甲方提出驗收申請，由甲方在　日內組織驗收。若由于業主、監理原因不能及時驗收，乙方應予充分理解，不能以此要求增加任何費用，但甲方應該積極協調，盡快組織驗收。

　　19.1.2 如乙方所完成工程質量，經驗收不符合本合同約定，乙方應負責無償返工或修復。乙方如未在甲方規定的時間內返工或修復時，由甲方組織人員返工或修復，由此發生的費用由乙方承擔。在質量保修期內發生的質量問題，由乙方負責處理，直至符合合同約定標準；否則，由甲方組織人員修復，費用由乙方承擔。

　　19.1.3 乙方應注意成品的防護工作，不以中間交工驗收免除乙方成品的保護責任。

　　19.1.4 其他要求：。

　　19.2 完工結算

　　19.2.1 完工結算時，乙方須遞交證明不拖欠雇傭人員工資的文件、已完成與工程有關債務的清算文件、與項目部各部門手續清理文件、質量證明文件、完工工程量統計表、完工結算統計表等其他甲方認為應該遞交的相關文件。

　　19.2.2 甲方收到乙方遞交的相關文件，在　工作日內審查完畢，無誤后再進行完工結算，乙方遞交的工程量統計表經乙方簽字、甲方審核后生效，方可作為結算依據。

　　19.2.3 經完工驗收合格后，天內雙方完成完工結算。

　　20、質保期

　　本合同質保期為年，時間從完工驗收之日算起。

　　21、擔保及保險

　　21.1乙方必須按照本合同 5.2.16 條及10.8條的要求為其進場人員辦理保險。

　　21.2乙方應保障甲方免于承受在本項目實施全過程中引起的下列損失、索賠及與此有關的索賠、訴訟、損害賠償：

　　a.人員的傷亡；

　　b.承包工程以外的任何財產的損失或損害。

　　21.3 工程（包括材料和工程設備）發生以下各種風險造成的損失和損壞，均應由乙方承擔風險責任。

　　a.由于乙方對工程（包括材料和工程設備）照管不周造成的損失和損壞。

　　b.由于乙方的施工組織措施失誤造成的損失和損壞。

　　c.由于乙方其他原因造成的損失和損壞。

　　22、暫停施工與補償

　　由于施工工序、施工工藝及進度安排的暫停施工引起的誤工已包含在合同價格中，甲方不再另外承擔暫停施工的施工人員、設備停工補償。

　　發生暫停施工事件時，乙方應服從甲方安排，將暫停施工發生的人員、設備盡可能協調分流到其它施工工作面施工，減少因暫停施工發生的施工人員、設備的窩工。

　　本工程對業主原因、甲方原因引起的暫停施工，均不予補償。

　　23、違約責任

　　23.1 甲方違約責任

　　23.1.1 若由于甲方原因，未按照本合同約定的條件和期限付款，承擔延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承擔任何責任，乙方應予充分理解。

　　23.1.2 由于甲方原因造成乙方損失的，甲方應承擔乙方直接經濟損失的賠償責任。

　　23.1.3 雙方約定的甲方的其他違約責任。

　　23.2 乙方違約責任

　　23.2.1 乙方不能按合同工期竣工或工程質量達不到合同約定的質量標準或發生合同列舉的健康、環境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務、責任的，每發生一起承擔違約金　元至元。

　　23.2.2 乙方不得轉包本合同范圍內工程或施工工序。否則，甲方有權解除合同，沒收乙方履約保證金，同時乙方還應承擔違約金　元及由此造成甲方的全部損失。

　　23.2.3 由于乙方原因不能繼續履行合同，經甲、乙雙方協商同意可以解除合同，但乙方應承擔違約金　元及甲方由此發生的全部損失。甲方根據乙方履行情況推斷出乙方無力繼續履行本合同的，經甲方發出限期整改通知書后　天內仍未提供確保合同履行的措施、方案的，甲方有權解除合同，同時乙方還應承擔違約金元及由此造成甲方的全部損失。

　　23.2.4 由于乙方原因造成工期逾期的，乙方應按逾期天數以元/天向甲方計付違約金，并承擔由此造成的甲方經濟損失。

　　23.2.5 乙方在施工中發生并被甲方認為有重大偷工減料行為時，甲方有權單方面解除合同，乙方應承擔違約金　元，并承擔由此造成的損失；工程質量達不到合同約定的質量標準的，乙方應承擔返修及賠償損失責任；當乙方質保金不足以充抵的，以履約保證金充抵。造成工期逾期的，按23.2.4條執行。

　　23.2.6 如發生乙方拖欠雇員工資，乙方同意甲方從其工資保證金或工程款中扣除直接支付給乙方雇員，同時乙方應承擔違約金元。

　　23.2.7 如乙方煽動所使用的農民工鬧事或因乙方拖欠農民工工資導致聚眾鬧事時，均屬乙方違約，甲方有權書面通知乙方解除合同，乙方承擔由此增加費用和工期延誤責任，乙方履約保證金和工資保證金不予退還。

　　23.2.8 雙方約定的乙方的其他違約責任：。

　　23.3違約金總額限制

　　本合同執行期間對乙方有關的違約金總額不得大于合同額（完工結算總額）的 %。

　　24、不可抗力及免責條款

　　24.1不可抗力

　　不可抗力系指：由于地震、臺風、水災、火災、戰爭等其他不可預見且對其發生和后果不能防止和避免，直接影響本合同履行的外部力量。不可抗力事件發生后，乙方應立即通知甲方，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方采取措施。不可抗力結束后　天內，乙方應向甲方提交損失情況和費用的正式報告和有關資料。

　　24.2免責條款

　　若業主未能按時支付甲方工程款，乙方應充分理解，不能因業主原因造成甲方未能按期支付而視甲方違約。

　　25、爭議與仲裁

　　25.1凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方協商解決；協商不果時：□提請北京仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起訴訟。

　　25.2合同履行過程中發生爭議，不得影響與爭議無關或不受影響義務的履行，但經甲方同意的不在此限。若乙方因爭議暫停施工，且經調查后被認定為理由不充分的，乙方不得就暫停履行部分要求延長履約期限或免除合同責任，并應承擔因此造成甲方的損失。

　　26、合同解除與終止

　　26.1合同解除

　　26.1.1按照本合同的約定或法律規定解除本合同時，應提前日通知違約方。

　　26.1.2乙方在履行本合同期間，甲方與業主的合同終止，則甲方與乙方合同自然終止。乙方接到甲方通知后　　天內辦理退場，甲方根據業主賠付情況支付乙方已完工程未支付的工程款。

　　26.1.3因不可抗力或因業主原因造成工程停建、緩建，致使本合同無法履行的，甲乙雙方可以解除合同。

　　26.1.4發生本合同其他條款約定解除合同的情況時，可以解除合同。

　　26.1.5合同解除后，乙方應妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求撤出施工現場。合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算條款的效力。

　　26.2 合同終止

　　自合同雙方當事人履行完畢合同全部義務，包括乙方向甲方交付符合約定的竣工工程，甲方支付完畢竣工結算價款后，本合同即告終止。

　　27、特別約定

　　27.1甲乙雙方的本工程項目負責人必須是各自單位的法定代表人或委托代理人，負責履行本合同的權利和義務，其他人員未經書面授權簽字無效。

　　27.2乙方進入施工現場后應負責繳納地方政府規定征收的稅費（如地方稅、暫住費等）。

　　27.3因甲方企業文化建設需要，乙方人員、設備使用甲方標志時，不代表設備為甲方所有，也不代表乙方人員與甲方有任何勞動關系。

　　27.4乙方應按甲方的質量、環境、健康要求和認證體系運行，執行甲方相關的體系文件和管理辦法，并簽訂《職業健康安全責任書》。

　　27.5甲乙雙方簽訂的《安全生產責任書》，系本合同的組成部分，雙方須按其規定執行。

　　27.6甲乙雙方應簽訂《保廉合同》，雙方應共同遵守其規定。

　　27.7本合同履約中甲乙雙方往來的通知、指示、要求、確認、決定等均應以書面函件為準；緊急情況下可以先口頭通知，后補充書面材料；并應送達約定地點和辦理簽收手續。

　　27.8本合同中的：

　　主合同為：；

　　業主指：；

　　監理指：；

　　設計指：。

　　28、其他

　　本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙雙方各1份，副本甲方份、乙方份。

　　本合同簽訂地為甲方法人住所地：省市區（縣）

　　合同附件

　　a法人授權書

　　b工程量計價清單

　　c技術條款

　　d安全生產責任書

　　e職業健康安全責任書

　　f保廉合同

　　g雙方認為應該補充的其他材料

　　甲方：（項目部全稱）乙方：（營業執照標注的單位名稱）

　　（公章）（公章）

　　法人代表（委托代理人）：法人代表（委托代理人）：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

建設工程合同14

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第1條工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點： 1.3 承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程

　　1.4工期：本工程自 20xx年10月 15 日開工,于 20xx年12月 30日前竣工。

　　1.5工程質量：達到國家規定的裝飾驗收標準(JGJ73—91)

　　1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據

　　注：(雙方約定單價明細為本合同附件)

　　1.7合同價款：

　　(人民幣大寫)：

　　注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)

　　第2條甲方工作

　　以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　第3條乙方工作

　　3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.

　　3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第4條關于工期的約定

　　4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　4.5、此工程于11月15日—20日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。

　　第5條關于工程質量驗收的約定

　　5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。

　　5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。

　　第6條關于工程價款及結算的'約定

　　6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：

　　6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款30%。

　　第二次付款工程完成70%以上，付款30%。

　　第三次付款工程完成90%，付款20%。

　　第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款17%。

　　第五次付款尾款3%質保金一年。

　　第7條關于材料供應的約定

　　凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第8條有關安全生產和防火的約定

　　8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

　　8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。

　　第9條獎勵和違約責任

　　9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額1%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的1%日滯納金

　　9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　9.3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　9.4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第10條爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。

　　第11條未盡事宜，雙方另行簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　第12條其它

　　第13條附則

　　12.1、本合同正本肆份，雙方各執貳份。

　　12.2、本合同履行完成后自動終止

　　甲方：乙方：年月日：

建設工程合同15

　　一、案件要旨

　　本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。

　　20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。” 該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。

　　本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。

　　二、案件來源

　　河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號

　　三、基本案情

　　被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，合計工程結算數額為163972.02元，協議約定在被告收到業主工程款30日內支付給原告。在該結算協議的`空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。現原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張，共計款49550元。

　　四、法院審理

　　一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執焦點，一是原告現要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數額的原始結算憑據，按照庭審中原告提供的相關證據，對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元，超出部分，證據不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

　　二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結算時，形成的結算協議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結算協議書原件，現洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據雙方所簽訂的結算協議上備注內容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據證明，而且在雙方所簽訂的施工協議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據《中華人民共和國民事

　　訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　五、與本案及類似案例相關的法規索引

　　《中華人民共和國民事訴訟法》

　　第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：

　　（一）依照行政訴訟法的規定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；

　　（二）依照法律規定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁；

　　（三）依照法律規定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；

　　（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；

　　（五）對判決、裁定已經發生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；

　　（六）依照法律規定，在一定期限內不得起訴的案件，在不得起訴的期限內起訴的，不予受理；

　　（七）判決不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。