暖氣安裝施工合同范本
隨著人們對法律的了解日益加深，合同出現的次數越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的暖氣安裝施工合同范本，希望對大家有所幫助。
暖氣安裝施工合同范本1
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，在平等自愿的基礎上，甲乙雙方就安裝暖氣管道達成協議如下：
一、工程概況及承包方式
工程名城：公寓暖氣安裝調試工程地點：大興黃村狼垡四村南樓層22間房工程承包方式：包工包料暖氣管用：，暖氣片用：，鍋爐用：
二、工程期限
自20_年_月_日至20_年_月_日
三、工程價款及結算方式
此工程實行包工包料施工的方式，雙方協定總價為：元整（人民幣大寫：）元。合同簽訂時支付現金元，材料進場時支付現金元，安裝結算時支付出保證金外剩余的工程款元。本工程經甲方驗收合格后無任何問題，一次性支付保證金。
四、乙方工程材料進場時，由甲方指定貨物的位置地點，工程材料的安全由乙方負責。
五、產品的安裝調試驗收
1、乙方負責暖氣管的.安裝、調試
2、安裝的標準按照國家規范和行業要求，乙方竣工后通知甲方驗收，乙方負責提供產品，合格證書，材料合格證。、
六、乙方責任
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作。如乙方沒按合同規定時間交工，每遲一天，乙方向甲方支付總價款的1%的違約金，
2、由于材料及安裝不合格的要求，造成的責任及損失由乙方負責。
七、甲方責任
甲方應為乙方入場施工創造條件，提供水電接入口。
八、產品質量責任及售后服務條款
自驗收之日起，工程無償保修期年
鍋爐保年
暖氣片保：_年
暖氣管道保：_年
九、本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決，協商不能解決的任何一方可向所在地的人民法院提起訴訟。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效
甲方：乙方：
_____年_月_日
暖氣安裝施工合同范本2
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝暖氣管道達成如下協議：
第一條 工程概況：
1、主要材料概況：
暖氣管道用 。 暖氣片用 。
2、安裝工程概況：
(1)工程地點：
(2)工程造價：
(3)開工日期： 年 月 日;
(4)竣工日期： 年 月 日;
(5)付款方式：安裝結束，驗收合格后支付工程款。
第二條 乙方工程材料進場時，由甲方指定貨物堆放地點，工程材料的安全由乙方負責。
第三條 產品的安裝、調試、驗收：
1、乙方負責暖氣管道的安裝、調試。
2、安裝質量標準按國家規范及行業要求，以及乙方提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意。
第四條 違約責任
一、乙方責任：
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作;
2、 除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1%的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的'20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的5%的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、 由于材料及安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、甲方應為乙方入場施工創造條件，提供水電接入口;
2、對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：
(1) 設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
第五條產品質量責任和售后服務條款
自驗收之日起,工程保修期為壹年。
第六條因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。
第七條解決合同糾紛的方式：執行本合同發生的爭執，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第九條 本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲 方： 乙 方：
____年____月____日____年____月____日
【暖氣安裝施工合同】相關文章：
暖氣安裝施工承包合同03-21
安裝暖氣合同12-29
暖氣安裝合同02-10
安裝暖氣合同14篇12-29
安裝暖氣合同(14篇)12-29
安裝暖氣合同(精選14篇)03-02
安裝暖氣合同精選14篇10-11
暖氣安裝合同15篇10-11
暖氣安裝合同(15篇)10-11